加工合同。
一份全面的合同應(yīng)該如何才能寫得好呢?越來越多的人開始學(xué)習(xí)如何撰寫合同。合同的簽署是一個正式合作所必備的文件,鑒于網(wǎng)友的需求,我整理了“加工合同”這篇文章。希望我的建議對你有所幫助,請不要忘記將它收藏起來!
合同編號:
簽訂合同單位:____________簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
交貨地點(diǎn):_______________________________________________________
運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則
合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
貨物運(yùn)達(dá)站____________________________
收貨人________________________________
合同糾紛的處理________________________
甲及代表人:______ 乙及代表人:________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:______________________
帳號:________________________ 帳號:__________________________
電話:________________________ 電話:__________________________
簽訂日期:______年____月____日
本文目錄2017來料加工合同中外來料加工、來件裝配合同中外來料加工、來件裝配合同(二)來件裝配來料加工合同合同編號:_________
本合同于_________年_________月_________日在_________簽訂
甲方:中國_________公司
地址:_________
電報掛號:_________
電傳:_________
乙方:_________國_________公司
地址:_________
電報掛號:_________
電傳:_________
雙方為開展來料加工(或來件裝配)業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過友好協(xié)商,特簽訂本合同。
第一條 加工(裝配)的項目
乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進(jìn)行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
第二條 交付來料與加工成品的數(shù)量和時間
(1)乙方將于_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日,每月向甲方提供_________原材料(或散件),并負(fù)責(zé)運(yùn)至_________港港口(或車站)交付甲方;在甲方收到原材料(或散件)后的_________個月內(nèi)(或自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日)分批將加工(或裝配)后的成品負(fù)責(zé)運(yùn)至_________港口(或車站)交付乙方。
(2)乙方在提供原材料(或散件)時,按百分之_________的備損率提供給甲方,多提供部分不計加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第三條 加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工(或裝配)的加工費(fèi),每件(或套)計_________幣_________元。(注一)
第四條 付款辦法
乙方將不作價的原材料(或散件)運(yùn)交甲方;加工費(fèi)由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)
第五條 來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)
根據(jù)實(shí)際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時間、任務(wù)以及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等,由雙方另行商議。
第六條 運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)
乙方將原材料(或散件)運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將成品運(yùn)交乙方的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。成品的運(yùn)輸保險,由甲方按原材料(或散件)成本加上運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)、加工費(fèi)之和的110%投保綜合險、戰(zhàn)爭險(如陸上運(yùn)輸則投保陸上運(yùn)輸險)。在加工裝配期間,由甲方負(fù)責(zé)投保火險。(注三)
第七條 質(zhì)量檢驗(yàn)
(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗(yàn)報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨,如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問題,由乙方向甲方提出檢驗(yàn)報告,甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時,遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。
第九條 違約責(zé)任
任何一方不履行合同條款,致使對方遭受經(jīng)濟(jì)損失時,必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款_________元的權(quán)利。
第十條 仲裁
本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式進(jìn)行協(xié)商解決。如未能解決時,提請_________國_________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
第十一條 擔(dān)保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條 轉(zhuǎn)讓
本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條 有效期限
本合同自簽之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的_________套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進(jìn)全部加工費(fèi)時終止。
第十四條 續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。
第十五條 文本
本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本_________份。
第十六條 補(bǔ)充或修訂
本合同如有未盡事宜,雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。
第十七條 適用法律
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽):_________代表(簽):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
附件
注一:如包裝費(fèi)用、輔料、運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)等在加工費(fèi)以外收取,須另訂條款明確規(guī)定。
注二:乙方提供原材料(或散件),如采用托收或遠(yuǎn)期信用證(對開信用證),及成品出口不采用信用證方式,而用匯款或托收方式可作相應(yīng)更改。
注三:此條系雙方均按到岸價格(cif)的價格條件。如價格條件為離岸價格(fob)或其他價格條件,則此條的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)的負(fù)擔(dān)應(yīng)隨之變動。
中外來料加工、來件裝配合同2017來料加工合同(2) | 返回目錄甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在 加工 ,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱:
(2)數(shù)量共計 臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方 在或購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費(fèi)如下:
(1)(大寫: 美元);
(2)(大寫: 美元);
(3)(大寫: 美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至 ,若有(某地)短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在
或 購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成 型標(biāo)準(zhǔn) 的加工和交運(yùn),不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為 %,其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng),如損耗率超過%,應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件,或錯將原料及零件超運(yùn),乙方應(yīng)將超運(yùn)部分退回,其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補(bǔ)充。
9.甲方提供加工 標(biāo)準(zhǔn) 零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到 的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗(yàn)成品。為此,乙方同意支付每人月薪 美元,其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn) ,乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標(biāo)準(zhǔn) 的商標(biāo)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;
(2)若必要時乙方在 或 購買加工標(biāo)準(zhǔn) 的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn) 樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
中外來料加工、來件裝配合同(二)2017來料加工合同(3) | 返回目錄訂約人:
________________有限公司(以下簡稱甲方)
________________有限公司(以下簡稱乙方)
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工________________,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱--________________;
(2)數(shù)量--共計____臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內(nèi);
3.每種型號的加工費(fèi)如下:
(1)________型________:__________________u.s.d.(大寫:____________美元);
(2)________型________:__________________u.s.d.(大寫:____________美元);
(3)________型________:__________________u.s.d.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng);
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前________個月,開立信用證或電匯全部加工費(fèi)用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用;
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成________型________的加工和交運(yùn),不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費(fèi)供應(yīng),如損耗率超過____%,應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件,或因大意而將原料及零件超運(yùn),乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回,其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補(bǔ)充;
9.甲方提供加____________________的零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更;
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到______________的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗(yàn)成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元,其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé);
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理;
12.加工后的________________,乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)________________的商標(biāo)應(yīng)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;
(2)若必要時乙方在________或________購買________________的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)________________樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份,另一份呈送____________________有關(guān)部門備案。
甲方經(jīng)理:______________
乙方經(jīng)理 :_____________
注:來料加工是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料,按生產(chǎn)圖紙和生產(chǎn)程序進(jìn)行加工,將合格的產(chǎn)品交外商后,加工方收取加工費(fèi)用。
來件裝配是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件,由工廠按要求的規(guī)格進(jìn)行裝配,將合格的產(chǎn)品交外商后收取加工費(fèi)用。
來料加工和來件裝配的生產(chǎn)線,專用工具,技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工人等由外商負(fù)責(zé)。合同終止時生產(chǎn)線及專用工具等按合同規(guī)定予以處理。
加工裝配方對來料、來件不擁有所有權(quán),只有使用權(quán)。若因管理不善,來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當(dāng)或超越損耗,加工裝配方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
來料加工和來件裝配是國際間經(jīng)濟(jì)合作的一種簡便易行,有進(jìn)有出,進(jìn)出結(jié)合,兩頭在外,中間在內(nèi)的貿(mào)易方式
來件裝配來料加工合同2017來料加工合同(4) | 返回目錄甲方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
國籍:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
國籍:_________
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在_________加工_________,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量
(1)商品名稱:_________;
(2)數(shù)量:_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_________或_________購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費(fèi)如下
(1)_________(大寫:_________美元);
(2)_________(大寫:_________美元);
(3)_________(大寫:_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至_________(某地),若有短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成_________型標(biāo)準(zhǔn)_________的加工和交運(yùn),不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng),如損耗率超過_________%,應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運(yùn)原料及零件,或錯將原料及零件超運(yùn),乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回,其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補(bǔ)充。
9.甲方提供加工_________標(biāo)準(zhǔn)_________零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到_________的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗(yàn)成品。為此,乙方同意支付每人月薪_________美元,其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)_________乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
(1)標(biāo)準(zhǔn)_________的商標(biāo)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;
(2)若必要時乙方在_________或_________購買加工標(biāo)準(zhǔn)_________的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn);
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)_________樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽):_________代表(簽):_________
_________年____月____日_________年____月____日
隨著中國城鎮(zhèn)化率的不斷提高,人均食品購買能力及支出逐年提高,中國食品的需求量實(shí)現(xiàn)了快速增長。對于食品委托加工合同你了解多少呢?以下是范文網(wǎng)小編整理的食品委托加工合同,歡迎參考閱讀。
食品委托加工合同范文一委托方: ____有限公司
地址: __(郵編:______)
電話: (__)______
傳真: (__)______
銀行:____________
銀行戶頭號碼:______
增值稅號碼:______
(以下稱“委托方”)
加工方: ____有限公司
地址: ____(郵編:____)
電話: (__)____
傳真: (__)____
銀行:____________
銀行戶頭號碼: ____________
(以下稱“加工方)。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為____產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
一、每月訂單
(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單后,必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
二、原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進(jìn)庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
三、加工費(fèi)
(10)含增值稅的加工費(fèi)(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
(11)委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)。
(12)委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費(fèi)向加工方運(yùn)送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運(yùn)輸事宜,及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)。
四、技術(shù)及工藝
(13)成品各項理化指標(biāo)由委托方提供(見附件一),加工方嚴(yán)格按照____工藝進(jìn)行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān),除非:
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b 產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c 產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過化學(xué)、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì);
五、付款條件
(14)首次加工費(fèi),委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
六、雙方責(zé)任
(17)加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
七、協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(20)協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
八、協(xié)議期限
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方 加工方
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
____有限公司(蓋章): ____有限公司(蓋章):
____年__月__日 ____年__月__日
食品委托加工合同范文二甲方:
乙方:
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[ ]系列產(chǎn)品事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名:
2、產(chǎn)品規(guī)格為:
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。食品委托加工合同范文節(jié)選!
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認(rèn)的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產(chǎn)品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工產(chǎn)品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“ ”商標(biāo)使用授權(quán)書。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,經(jīng)由雙方確認(rèn)或國家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔(dān)該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品(需雙方清點(diǎn)數(shù)量)的責(zé)任外,乙方還應(yīng)按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的30%以實(shí)物形式(加工產(chǎn)品)補(bǔ)償給甲方;
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)負(fù)甲方直接損失賠償責(zé)任:
(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題,甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下(書面為準(zhǔn))可以先行賠付消費(fèi)者,消費(fèi)者簽收確認(rèn),由乙方負(fù)擔(dān)賠償,賠款在加工費(fèi)中扣除;當(dāng)乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;
(2)在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,但不負(fù)責(zé)對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務(wù);
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換;
(4)若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求對每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢及留樣,并嚴(yán)格遵循“三檢”制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件,相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、產(chǎn)品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負(fù)責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場。
第五條 產(chǎn)品交付與驗(yàn)收
1、產(chǎn)品實(shí)行甲方自行提供,交付地點(diǎn)為乙方工廠倉庫,物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),乙方負(fù)責(zé)裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應(yīng)提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗(yàn)收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
5、如甲方認(rèn)為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標(biāo)準(zhǔn),成品有破損現(xiàn)象等)時,可向乙方提出異議,并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(rèn)(計劃確認(rèn)時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量 萬箱以內(nèi)的,第天不低于 萬箱,月訂貨量 萬箱的,每天不低于 萬箱, 萬箱以上的,每天 萬箱。食品委托加工合同范文節(jié)選!
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方 加工方
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
____有限公司(蓋章): ____有限公司(蓋章):
____年__月__日 ____年__月__日
食品委托加工合同范文三委托方(甲方): (以下簡稱甲方)
受委托方(乙方): (以下簡稱乙方)
為確保甲乙雙方權(quán)利和義務(wù),保障本合同能夠順利進(jìn)行,本著平等互利的原則,根據(jù)中華人民共和國《合同法》和《食品安全法》,結(jié)合甲乙雙方實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,特簽訂本合同。
一、 加工生產(chǎn)內(nèi)容及其說明
1、“__________”系甲方有自主知識產(chǎn)權(quán)的保健食品,甲方委托乙方按甲方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝要求,加工出合格的產(chǎn)品;乙方接受甲方的委托,并利用自身符合保健食品衛(wèi)生要求的廠房、設(shè)備、水、電、氣、人力和生產(chǎn)技術(shù)等資源為對方加工該產(chǎn)品。
2、委托范圍:由甲方提供全部合格的原料、輔料和包裝材料,乙方對_________產(chǎn)品從制粒(制漿)、填充(罐裝)、內(nèi)包裝、外包裝4個工序進(jìn)行生產(chǎn)加工。
3、該產(chǎn)品內(nèi)包裝標(biāo)準(zhǔn)量為g/粒,粒/瓶(毫升/瓶),/件。若甲方的包裝規(guī)格有更改,則甲方應(yīng)以書面形式提前通知乙方。乙方按甲方要求進(jìn)行加工,加工費(fèi)_______元。
二、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方按照食品要求自行設(shè)計產(chǎn)品包裝,負(fù)責(zé)提供該產(chǎn)品的備案質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝、產(chǎn)品配方等相關(guān)資料,并加蓋鮮章。
2、每次產(chǎn)品加工前由甲方準(zhǔn)備充分的合格原輔材料和包裝材料,并向乙方提供原輔、包裝材料合格的檢驗(yàn)報告。
3、甲方提前15天向乙方提供生產(chǎn)加工計劃,所有物料應(yīng)在生產(chǎn)開工前15天,將合格的原料輔料和包裝材料交給乙方檢驗(yàn)合格入庫。
4、甲方必須協(xié)助乙方對產(chǎn)品進(jìn)行加工,并適當(dāng)?shù)慕o與指導(dǎo),并有權(quán)利對產(chǎn)品加工過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查。
5、如果因甲方提供的原輔、包裝材料和工藝技術(shù)原因,所造成的產(chǎn)品質(zhì)量不合格和生產(chǎn)損失,由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6、甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息,僅限于在乙方進(jìn)行產(chǎn)品加工時使用,如作他用,甲方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。
7、甲方該產(chǎn)品廣告宣傳,應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳,否則若由此引發(fā)的任何不良后果,及由此造成的乙方經(jīng)濟(jì)損失,由甲方承擔(dān)。
三、 乙方權(quán)利和義務(wù)
1、根據(jù)甲方要求對產(chǎn)品進(jìn)行加工。
2、乙方加工產(chǎn)品前,應(yīng)保證上次加工場地清場完全,符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),若因乙方清場不嚴(yán)而產(chǎn)生質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對每批次原輔、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)物料存在問題,應(yīng)及時通知甲方作退貨處理。乙方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題后,未及時通知甲方,由此引發(fā)的一切不良后果由乙方承擔(dān),并向甲方賠償由此帶來的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
4、乙方必須對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé),如因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品的質(zhì)量不合格而造成的損失由乙方承擔(dān),并向甲方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
5、乙方必須按食品相關(guān)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn),如果因?yàn)椴僮鲉栴}而產(chǎn)生的事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
四、其它事宜
1、在產(chǎn)品加工之前,甲方應(yīng)將加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝等技術(shù)文件交與乙方,同時將相關(guān)的原輔料和包裝材料交與乙方。乙方應(yīng)對甲方的生產(chǎn)工藝和配方保密,若因此對甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,乙方應(yīng)負(fù)相關(guān)的法律責(zé)任,并賠償甲方違約金 50 萬元。
2、甲方按產(chǎn)品正常收率接收成品量,如果超標(biāo)(低于成品收率),超標(biāo)部分由乙方承擔(dān)(乙方與甲方根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況另行確定收率)。
3、乙方負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用、上站費(fèi)用和長途運(yùn)輸費(fèi)用,下站費(fèi)用和短途運(yùn)輸?shù)绕渌M(fèi)用則由甲方自行承擔(dān)。
4、甲方在生產(chǎn)過程中如需其他外項事務(wù)及發(fā)生的費(fèi)用,由甲方委托乙方負(fù)責(zé),費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
五、結(jié)款方式:
1、本合同甲乙雙方自簽署生效后3日內(nèi),甲方向乙方支付訂單總貨款的50%,乙方即可安排生產(chǎn),并遵循甲方市場經(jīng)營需求狀況發(fā)貨(包括發(fā)貨先后次序、市場緊急情況等,具體由甲方儲運(yùn)部決定)。
2、 按該批次訂單全部產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后3日內(nèi),甲方支付所下訂單全部產(chǎn)品總貨款的40%,乙方按甲方指定地址發(fā)貨,并保證15日內(nèi)到貨。
3、所下訂單全部尾款(即全款的10%)作為質(zhì)量保證金,質(zhì)量保證金以押批結(jié)算的方式給付,在甲方收到所有本批訂單全部貨物后,甲乙雙方若無任何針對本批次產(chǎn)品質(zhì)量的爭議,在乙方下一批次訂單全部生產(chǎn)完畢,并按甲方指定地點(diǎn)發(fā)貨后,甲方一次性支付本批次全部質(zhì)保金(即本次全款的10%)以此類推;
4、雙方合同終止時,最后一批次質(zhì)量保證金,在甲乙雙方無質(zhì)量爭議情況下,甲方在合同終止后3個工作日內(nèi),一次性支付給乙方;
5、為避免乙方發(fā)貨延誤,甲方每次購貨時,應(yīng)提前15日以書面形式通知乙方,以保證乙方及時供貨。如因乙方原因不能按時到貨,影響甲方銷售,本批次保證金不予支付。
六、其他約定:
1、 對包裝材料質(zhì)量的約定
a) 甲方對包裝材料文字內(nèi)容的合法性負(fù)責(zé)。
b) 乙方對包裝材料文字內(nèi)容是否準(zhǔn)確(與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對)負(fù)責(zé)。
c) 甲方由于國家和自身原因更改版本應(yīng)及時書面通知乙方。由此而產(chǎn)生的不合格包材,由乙方負(fù)責(zé)就地銷毀,甲方不得作他用。
2、 對加工該成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制責(zé)任做如下約定:
a) 鉛、總砷、總汞、致病菌由甲方負(fù)責(zé)。
b) 感官、總黃酮、原花青素、水分、灰分、菌落總數(shù)、霉菌、酵母菌、裝量作為出廠檢驗(yàn)項目由乙方負(fù)責(zé)。
c) 對出廠檢驗(yàn)項目均符合甲方的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,乙方出具出廠檢驗(yàn)報告書。
d) 乙方負(fù)責(zé)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的型式檢驗(yàn)項目,其檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)以檢驗(yàn)報告書正本的書面形式交付
甲方,作為甲方產(chǎn)品質(zhì)量檔案,備查。型式檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
e) 因甲方未履行上述負(fù)責(zé)指標(biāo)的檢驗(yàn),導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量失控達(dá)不到該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,由此造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
f) 因乙方未履行上述負(fù)責(zé)指標(biāo)的檢驗(yàn),導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量失控達(dá)不到該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,由此造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任
1、甲方未按合同要求及時支付乙方加工費(fèi)用,逾期10天以上,則每天加收加工費(fèi)的1%作為延期付款賠償給乙方。
2、乙方如果未按合同履行義務(wù),甲方有權(quán)向乙方追究經(jīng)濟(jì)損失。
3、如果在履行合同時產(chǎn)生糾紛,雙方先協(xié)商解決,如果協(xié)商解決不成,合同暫時中止,雙方都可向當(dāng)?shù)厮痉ú块T提起訴訟。
八、附則
1、本合同未盡事宜,雙方以協(xié)議形式補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,補(bǔ)充協(xié)議和本合同不一致時,以最后一次協(xié)議為準(zhǔn)。
2、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后即刻生效。本合同有效期自 年 月 日至 年 月日。在合同有效期間雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守。在生產(chǎn)過程中,若甲、乙雙方任何一方無協(xié)商而不執(zhí)行合同者,視其違約,并承擔(dān)賠償責(zé)任(違約賠償金額 50 萬元)。
3、本合同共四頁,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
負(fù) 責(zé) 人: 負(fù) 責(zé) 人:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
日 期: 日 期:
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實(shí)守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強(qiáng)度等級MU10,密度進(jìn)行約定。
3.如果因?yàn)橘u方的原因造成賣方提供給買方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機(jī),或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實(shí)際情況賣方另外承擔(dān)買方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。
4.如賣方因?yàn)椴豢煽咕芰?包括戰(zhàn)爭、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責(zé)。賣方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24小時內(nèi)以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,買方有權(quán)取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《經(jīng)濟(jì)合同法》執(zhí)行。
九、糾紛解決
對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方: 賣方:
代表: 代表:
簽訂地點(diǎn):_____________ 簽訂地點(diǎn):____________
_________年____月____日 _________年____月____日
本文目錄外加工合同對外加工裝配合同(樣式二)對外加工裝配合同對外加工裝配合同(二)中國_________省_________市_________公司(以下簡稱甲方)與______國(或地區(qū))_________公司(以下簡稱乙方),本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________省_________市加工(或裝配)成品達(dá)成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
第一條 合同雙方
甲方:_________省________市________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
開戶銀行及賬號:_________
乙方:_________國(或地區(qū))________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
開戶銀行及賬號:_______________________
第二條 雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
(一)提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房_________平方米;
(二)招聘工人_________名;
(三)提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費(fèi)用由甲方支付;
(四)按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品;
(五)協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù);
(六)協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù);
(七)乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
乙方責(zé)任:
(一)為甲方進(jìn)口_________套加工生產(chǎn)所需要的先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備(詳見附表一),其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費(fèi)用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_______年。
(二)為使加工生產(chǎn)正?;?,由乙方無償提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
(三)按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
(四)甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
第三條 加工(或裝配)的項目、成品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量 (注:根據(jù)實(shí)際情況逐項逐個列出)_________。
在合同期內(nèi),乙方如需改變加工項目,增加或減少加工(或裝配)的數(shù)量,必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,另立補(bǔ)充合同,才能進(jìn)行生產(chǎn)。
第四條 原材料(零配件和元器件)和包裝物料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量(注:根據(jù)實(shí)際情況逐一寫明)_________。
第五條 來料(或來件)時間和交接手續(xù)
乙方每月必須分______次(即每月的______日、_____日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補(bǔ)足。
第六條 原材料損耗率
乙方提供的料、件損耗率分別按下列規(guī)定計算:(注:根據(jù)各種料、件的不同情況,逐類規(guī)定)_______________________。
第七條 交付產(chǎn)品的時間和交接手續(xù)
甲方每月分______次(即每月的_____日、______日和_____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
(一)雙方必須派專人參加;
(二)交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品;
(三)雙方代表必須在交接清單上簽蓋章。
第八條 產(chǎn)品質(zhì)量
(一)產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn);
(二)加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;
(三)產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加;
(四)技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機(jī)械測試檢查為準(zhǔn);
(五)不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。
第九條 工繳費(fèi)
來料加工的工繳費(fèi)應(yīng)包括工人和管理人員的工資、廠區(qū)的水電費(fèi)、國家稅收、固定資金折舊費(fèi)、各項管理費(fèi)和合理利潤等。收費(fèi)辦法為:
(一)試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為_________天,采取計時工繳費(fèi),工人每人每天(八小時)工繳費(fèi)為_________港元;
(二)試產(chǎn)期滿,采取按件計算方式收取工繳費(fèi)。甲乙雙方根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式或工藝繁簡不同進(jìn)行定價,并在每批加工合同中訂明,以港元支付。
第十條 結(jié)匯方式
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費(fèi),應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條 運(yùn)輸
乙方提供的加工機(jī)械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運(yùn)輸工具和付出的費(fèi)用,由乙方負(fù)擔(dān)。
第十二條 保險
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________市保險公司投保,所需費(fèi)用各自承擔(dān)。
第十三條 稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十四條 違約罰款和損失賠償
(一)乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進(jìn)料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
(二)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第十五條 不可抗力
因地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)或戰(zhàn)爭以及其他不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止和避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行時,事故方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并協(xié)商解決辦法,由此造成的損失,雙方均不負(fù)違約責(zé)任。
第十六條 設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
第十七條 仲裁
合同履行期間雙方如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決時,將爭議事項提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十八條 合同期限
本合同有效期限為_______年,自中國主管部門批準(zhǔn)之日起生效。任何一方如要求提前終止合同或延長合同期限,均應(yīng)提前________天通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)方能生效。提前終止的還應(yīng)按合同規(guī)定做好財產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)的處理。
第十九條 其他
本合同一式三份,甲、乙方各執(zhí)一份,呈報審批機(jī)關(guān)一份,均具有同等效力。
本合同在執(zhí)行中,如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)認(rèn)可,可進(jìn)行修改或補(bǔ)充。
甲方(公章):__________________
代表(簽):__________________
簽訂地點(diǎn):______________________
_________年_________月________日
乙方(公章):__________________
代表(簽):__________________
簽訂地點(diǎn):______________________
_________年_________月________日
對外加工裝配合同(樣式二)外加工合同(2) | 返回目錄本合同于一九____年____月____日在中國____市簽訂。
甲方為:中國____公司
法定地址:
電話:
電傳:
乙方為:____國____公司
法定地址:
電話:
電傳:
雙方在平等互利基礎(chǔ)上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 貿(mào)易內(nèi)容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量
1.成品名稱
2.成品數(shù)量
第二條 加工成品規(guī)格
根據(jù)乙方提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條 原材料供應(yīng)
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前____月,甲方應(yīng)向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應(yīng)按甲方指定的檢查方法立即對原材料進(jìn)行檢查,并將其結(jié)果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
第四條 加工費(fèi)
(一)加工單價
1.型美元/個
2.型美元/個
(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費(fèi)應(yīng)該按上述價格執(zhí)行并在第一個____年期內(nèi)不變。在此____年期后,乙方可在不少于____是給甲方以書面通知,以求改變加工費(fèi)。如果甲方接到改變加工費(fèi)的通知后____月內(nèi)不作改變,此協(xié)議可以終止。
第五條 支付條款
關(guān)于加工費(fèi)的支付、甲方至少應(yīng)在每次完工的貨物裝船____天以前,由經(jīng)乙方認(rèn)可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條 技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人,停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
第七條 質(zhì)量控制和檢測
(一)生產(chǎn)的成品應(yīng)由甲方指定的代理人或檢驗(yàn)人進(jìn)行檢驗(yàn),證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標(biāo)準(zhǔn)的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應(yīng)與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應(yīng)在這種改變運(yùn)用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務(wù)市場的目的,可隨時建議改變或改進(jìn)產(chǎn)品,乙方應(yīng)真誠地考慮采納這些改變或改進(jìn)的意見。
第八條 包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按甲方指示注明標(biāo)記。甲方應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前____天給乙方標(biāo)記指示。
在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認(rèn)時,裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第九條 裝運(yùn)及交貨
在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
在fob條件下,由甲方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應(yīng)在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運(yùn)港備妥待運(yùn)的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應(yīng)在裝船期前____日通知乙方船號、預(yù)計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運(yùn)。如果有必要改變裝運(yùn)船只達(dá)日期,甲方或其運(yùn)輸代理應(yīng)及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后____日內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,甲方應(yīng)承擔(dān)從第____之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費(fèi)用。
船只到達(dá)預(yù)定裝運(yùn)港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應(yīng)承擔(dān)空艙費(fèi)或滯期費(fèi)。
在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應(yīng)包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。
第十條 料件耗用
在加工裝配過程中的料件耗用率為____%。料件耗用率低于____%,甲方將免費(fèi)補(bǔ)充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過____%,乙方將承擔(dān)補(bǔ)充耗用料件所發(fā)生的一切費(fèi)用。
第十一條 所有權(quán)和風(fēng)險轉(zhuǎn)移
甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權(quán)、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風(fēng)險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運(yùn)來的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時止,乙方經(jīng)甲方同意,用甲方的費(fèi)用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應(yīng)為此保險的收益人。
第十二條 不可抗力
任何一方對由于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務(wù)的,不負(fù)責(zé)任:水災(zāi)、火災(zāi)、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預(yù)料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應(yīng)在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的不可抗力事件的證明寄交對方。
如果不可抗力事件之影響超過120天,雙方應(yīng)協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
第十三條 仲裁
對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決爭議,則應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用應(yīng)由敗訴一方承擔(dān),但仲裁委員會另有裁定的除外。
第十四條 合同有效期
本合同自雙方簽之日起生效,有效期____年。
第十五條 合同修改
對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協(xié)議才能成立。
第十六條 文
本合同用中文和英文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準(zhǔn)。
____公司?。撸撸撸吖?/p>
代表簽:代表簽:
職務(wù):職務(wù):
年月日
對外加工裝配合同外加工合同(3) | 返回目錄中國_________省_________市_________公司(以下簡稱甲方)與_________國(或地區(qū))_________公司(以下簡稱乙方),本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________省_________市加工(或裝配)成品達(dá)成協(xié)議,根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
第一條 合同雙方
甲方:_________省_________市_________公司
法定地址:_________
法定代表:_________
開戶銀行及賬號:_________
乙方:_________國(或地區(qū))_________公司。
法定地址:_________
法定代表:_________
開戶銀行及賬號:_________
第二條 雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
(一)提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房_________平方米;
(二)招聘工人_________名;
(三)提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備,費(fèi)用由甲方支付;
(四)按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品;
(五)協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù);
(六)協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù);
(七)乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
乙方責(zé)任:
(一)為甲方進(jìn)口_________套加工生產(chǎn)所需要的先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備(詳見附表一),其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費(fèi)用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_________年。
(二)為使加工生產(chǎn)正?;梢曳綗o償提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材,所有權(quán)仍屬乙方所有,只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由乙方負(fù)責(zé)。合同期滿后,由乙方自行處理。
(三)按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
(四)甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
第三條 加工(或裝配)的項目、成品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量 (注:根據(jù)實(shí)際情況逐項逐個列出)_________。
在合同期內(nèi),乙方如需改變加工項目,增加或減少加工(或裝配)的數(shù)量,必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,另立補(bǔ)充合同,才能進(jìn)行生產(chǎn)。
第四條 原材料(零配件和元器件)和包裝物料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量(注:根據(jù)實(shí)際情況逐一寫明)
_________。
第五條 來料(或來件)時間和交接手續(xù)
乙方每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場地,并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數(shù)量不足時,甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補(bǔ)足。
第六條 原材料損耗率
乙方提供的料、件損耗率分別按下列規(guī)定計算:(注:根據(jù)各種料、件的不同情況,逐類規(guī)定)
_________。
第七條 交付產(chǎn)品的時間和交接手續(xù)
甲方每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù):
(一)雙方必須派專人參加;
(二)交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品;
(三)雙方代表必須在交接清單上簽蓋章。
第八條 產(chǎn)品質(zhì)量
(一)產(chǎn)品質(zhì)量,以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn);
(二)加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,乙方必須派出常駐技術(shù)人員,對生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;
(三)產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加;
(四)技術(shù)要求較高,人工無法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機(jī)械測試檢查為準(zhǔn);
(五)不合格的產(chǎn)品,若純屬甲方加工質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免責(zé)返修;若是原材料本身質(zhì)量問題,或是技術(shù)設(shè)計等原因造成,則乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。
第九條 工繳費(fèi)
來料加工的工繳費(fèi)應(yīng)包括工人和管理人員的工資、廠區(qū)的水電費(fèi)、國家稅收、固定資金折舊費(fèi)、各項管理費(fèi)和合理利潤等。收費(fèi)辦法為:
(一)試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為_________天,采取計時工繳費(fèi),工人每人每天(八小時)工繳費(fèi)為_________港元;
(二)試產(chǎn)期滿,采取按件計算方式收取工繳費(fèi)。甲乙雙方根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式或工藝繁簡不同進(jìn)行定價,并在每批加工合同中訂明,以港元支付。
第十條 結(jié)匯方式
結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費(fèi),應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續(xù)_________天不支付,甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條 運(yùn)輸
乙方提供的加工機(jī)械設(shè)備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運(yùn)輸工具和付出的費(fèi)用,由乙方負(fù)擔(dān)。
第十二條 保險
甲方的廠房、設(shè)備等,乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________市保險公司投保,所需費(fèi)用各自承擔(dān)。
第十三條 稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定,按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十四條 違約罰款和損失賠償
(一)乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進(jìn)料,并及時結(jié)匯,如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償;
(二)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第十五條 不可抗力
因地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)或戰(zhàn)爭以及其他不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止和避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行時,事故方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并協(xié)商解決辦法,由此造成的損失,雙方均不負(fù)違約責(zé)任。
第十六條 設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)
由乙方代購或借用的設(shè)備,乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝,并對甲方人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
第十七條 仲裁
合同履行期間雙方如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決時,將爭議事項提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十八條 合同期限
本合同有效期限為_________年,自中國主管部門批準(zhǔn)之日起生效。任何一方如要求提前終止合同或延長合同期限,均應(yīng)提前_________天通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)方能生效。提前終止的還應(yīng)按合同規(guī)定做好財產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)的處理。
第十九條 其他
本合同一式三份,甲、乙方各執(zhí)一份,呈報審批機(jī)關(guān)一份,均具有同等效力。
本合同在執(zhí)行中,如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,并報請原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)認(rèn)可,可進(jìn)行修改或補(bǔ)充。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
代表(簽):_________代表(簽):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
對外加工裝配合同(二)外加工合同(4) | 返回目錄本合同于_________年______月______日在中國__________市簽訂
甲方:中國______________________公司
法定地址:__________________________
電話:______________________________
電傳:______________________________
乙方:_________國_______________公司
法定地址:__________________________
電話:______________________________
電傳:______________________________
雙方在平等互利基礎(chǔ)上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 貿(mào)易內(nèi)容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。
(二)加工成品名稱和數(shù)量
1.成品名稱:_______________________________________。
2.成品數(shù)量:_________________________________。
第二條 加工成品規(guī)格
根據(jù)乙方提供的設(shè)計原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產(chǎn)的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條 原材料供應(yīng)
(一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前_______月,甲方應(yīng)向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應(yīng)按甲方指定的檢查方法立即對原材料進(jìn)行檢查,并將其結(jié)果在檢查完畢后_____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。
第四條 加工費(fèi)
(一)加工單價
1._________型_________美元/個。
2._________________________________
(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費(fèi)應(yīng)該按上述價格執(zhí)行并在第一個_______年期內(nèi)不變。在此______年期后,乙方可在不少于_________是給甲方以書面通知,以求改變加工費(fèi)。如果甲方接到改變加工費(fèi)的通知后_________月內(nèi)不作改變,此協(xié)議可以終止。
第五條 支付條款
關(guān)于加工費(fèi)的支付、甲方至少應(yīng)在每次完工的貨物裝船_________天以前,由經(jīng)乙方認(rèn)可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條 技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。
(三)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
(四)在合同有效期內(nèi),根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。乙方派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
第七條 質(zhì)量控制和檢測
(一)生產(chǎn)的成品應(yīng)由甲方指定的代理人或檢驗(yàn)人進(jìn)行檢驗(yàn),證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范一致。
(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標(biāo)準(zhǔn)的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應(yīng)與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應(yīng)在這種改變運(yùn)用于產(chǎn)品之前_________天通知甲方。甲方為充分服務(wù)市場的目的,可隨時建議改變或改進(jìn)產(chǎn)品,乙方應(yīng)真誠地考慮采納這些改變或改進(jìn)的意見。
第八條 包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按甲方指示注明標(biāo)記。甲方應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前___天給乙方標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認(rèn)時,裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在______工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。
第九條 裝運(yùn)及交貨
在cfr和cif條件下,乙方應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運(yùn)不得進(jìn)行。甲方應(yīng)在______工作日內(nèi)予以確認(rèn),否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。在fob條件下,由甲方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應(yīng)在合同規(guī)定的裝船期前_________日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運(yùn)港備妥待運(yùn)的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應(yīng)在裝船期前_________日通知乙方船號、預(yù)計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運(yùn)。如果有必要改變裝運(yùn)船只達(dá)日期,甲方或其運(yùn)輸代理應(yīng)及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后_________日內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,甲方應(yīng)承擔(dān)從第_________之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費(fèi)用。船只到達(dá)預(yù)定裝運(yùn)港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應(yīng)承擔(dān)空艙費(fèi)或滯期費(fèi)。在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應(yīng)包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。
第十條 料件耗用
在加工裝配過程中的料件耗用率為_______%。料件耗用率低于_________%,甲方將免費(fèi)補(bǔ)充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過_______%,乙方將承擔(dān)補(bǔ)充耗用料件所發(fā)生的一切費(fèi)用。
第十一條 所有權(quán)和風(fēng)險轉(zhuǎn)移
甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權(quán)、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風(fēng)險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運(yùn)來的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時止,乙方經(jīng)甲方同意,用甲方的費(fèi)用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應(yīng)為此保險的收益人。
第十二條 不可抗力
任何一方對由于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務(wù)的,不負(fù)責(zé)任:水災(zāi)、火災(zāi)、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預(yù)料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應(yīng)在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的不可抗力事件的證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過122天,雙方應(yīng)協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
第十三條 仲裁
對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決爭議,則應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用應(yīng)由敗訴一方承擔(dān),但仲裁委員會另有裁定的除外。
第十四條 合同有效期
本合同自雙方簽之日起生效,有效期_________年。
第十五條 合同修改對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協(xié)議才能成立。
第十六條 文
本合同用中文和_________文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準(zhǔn)。
甲方(蓋章):___________________
代表人(簽):_________________
職務(wù):___________________________
乙方(蓋章):___________________
代表人(簽):_________________
職務(wù):___________________________
加工承攬合同范文合同編號:_簽訂日期:_定作方:(以下簡稱甲方)_承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
深圳模具加工合同范本買方:賣方:經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產(chǎn)__ __模具共______套。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具基本情況:產(chǎn)品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(shù)(模具類型) 模具單價(rmb元) 交貨條件總價: (含17%增值稅)以上各套模具使用材質(zhì):_________
來件裝配來料加工合同甲方:_________地址:_________電話:_________法定代表人:_________職務(wù):_________國籍:_________乙方:_________地址:_________電話:_________法定代表人:_________職務(wù):_________國籍:_________茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在
飲料加工合同范本委托方(以下簡稱甲方):加工方(以下簡稱乙方):甲乙雙方通過共同協(xié)商,在乙方生產(chǎn)設(shè)備能力允許的情況下,經(jīng)甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產(chǎn) 系列飲料,雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則,達(dá)成以下議項:一、加工產(chǎn)品范疇1.產(chǎn)品品名:
電子元件加工合同甲方:_______________電話:_______________傳真:_______________公司地址_____________乙方:_______________電話:_______________傳真:_______________公司地址_____________一、加工原件名稱數(shù)量點(diǎn)數(shù)交貨期板面清潔度備注二、加工
來件加工裝配合同甲 方:地 址:________________電話____________法定代表人:________________職務(wù):____________國籍:____________乙 方:地 址:________________電話:____________法定代表人:________________職務(wù):____________國籍:__________
加工承攬合同承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________定 作 方:____________________________________地 址:____________
加工定做合同范本合同編號:定作方: 簽訂地點(diǎn):承攬方: 簽訂時間: 年 月 日一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限單價 總金額 合計合計人民幣金額(大寫)二:定作
服裝加工合同合同編號:__________________定作方(甲方):_____________________承攬方(乙方):_____________________一、委托加工項目1.委托加工產(chǎn)品:_____________________2.數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn).3.單價:_______________4.
代加工合同委托方:(以下簡稱甲方)被委托方:(以下簡稱乙方)甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
代加工合同3篇本文目錄代加工合同農(nóng)作物種子代加工合同農(nóng)作物種子代加工合同委托方:(以下簡稱甲方)被委托方:(以下簡稱乙方)甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
加工貿(mào)易合同4篇本文目錄加工貿(mào)易合同進(jìn)料加工貿(mào)易合同加工貿(mào)易合同變更詳解加工貿(mào)易合同核銷進(jìn)料加工貿(mào)易合同的格式和條文同一般貿(mào)易合同相同,只是進(jìn)料加工貿(mào)易中原料來自境外,成品出口境外,而且提供原料的外商和購買成品的外商并不一定是同一個。
加工承攬合同(4篇)本文目錄2017加工承攬合同加工承攬合同(2)服裝加工承攬合同加工承攬合同加工承攬合同訂立合同雙方:承攬方:__________________定作方:__________________定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共
加工貿(mào)易合同(4篇)本文目錄2017加工貿(mào)易合同加工貿(mào)易合同變更詳解進(jìn)料加工貿(mào)易合同加工貿(mào)易合同號:______合同號:______簽約地點(diǎn):______________日期: _________甲方:________地址:__________電話:__________傳真____________乙方:________地址:__
委托加工合同(4篇)本文目錄2017委托加工合同服裝委托加工合同范文委托加工合同范本精選沈陽市百特電力電子有限公司以與被告沈陽市姚千建筑材料廠委托加工合同糾紛案定作人: 合同編號:承攬方: 簽訂地點(diǎn):一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額 簽訂時間: 年月
外加工合同(4篇)本文目錄2017外加工合同對外加工裝配合同(樣式一)對外加工裝配合同(樣式二)對外加工裝配合同書(一)概述對外加工裝配,是指由外商/定作方提供全部或者部分原材料、輔料、零部件、元器件、配套件和包裝物料、必要時提供設(shè)備,由我方/承
加工合同(4篇)本文目錄2017加工合同加工貿(mào)易合同鋼結(jié)構(gòu)加工合同中鐵某集團(tuán)有限公司加工合同糾紛合同號:______簽約地點(diǎn):____________________日期: _________甲方:________地址:__________電話:__________傳真____________乙方:________地址:__
加工合同4篇本文目錄加工合同加工訂貨合同模型模具加工合同北京某光盤有限公司加工合同糾紛原告北京金視光盤有限公司,住所地北京市海淀區(qū)杏石口路30號。法定代表人李小健,董事長。委托代理人張永軍,北京市博金律師事務(wù)所律師。
委托加工合同范本4篇本文目錄委托加工合同范本委托加工合同樣本委托加工合同書企業(yè)生產(chǎn)委托加工合同委托方: ____有限公司地址: __(郵編:______)電話: (__)______傳真: (__)______銀行:____________銀行戶頭號碼:______增值稅號碼:______(以下稱委托方
食品委托加工合同2篇本文目錄食品委托加工合同食品委托加工合同甲方:乙方:經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[ ]系列產(chǎn)品事宜,達(dá)成以下協(xié)議:第一條 加工產(chǎn)品范疇1、產(chǎn)品品名:2、產(chǎn)品規(guī)格為:3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)
承攬加工合同3篇本文目錄承攬加工合同承攬加工安裝報刊亭合同承攬加工合同承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
服裝加工合同(4篇)本文目錄2017服裝加工合同服裝加工合同范本服裝加工合同服裝加工合同書范本合同編號:__________________定作方(甲方):_____________________承攬方(乙方):_____________________一、委托加工項目1.委托加工產(chǎn)品:________________
服裝加工合同范本4篇本文目錄服裝加工合同范本服裝加工承攬合同服裝加工合同范本服裝加工合同范本定作方(甲方):xxxx 承攬方(乙方):xxxx 一,委托加工項目 1,委托加工產(chǎn)品:環(huán)保無紡布袋。
委托加工合同4篇本文目錄委托加工合同服裝委托加工合同范本茶葉委托加工合同抗體委托加工合同委托方(甲方): 加工方(乙方):委托方(以下簡稱甲方)和加工方(以下簡稱乙方)合稱為雙方。 甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。
加工承攬合同范本4篇本文目錄加工承攬合同范本服裝加工承攬合同加工承攬合同產(chǎn)品加工承攬合同加工合同范本承 攬 方:____________________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________
來料加工合同范本4篇本文目錄來料加工合同范本中外來料加工、來件裝配合同中外來料加工合同中外來料加工合同樣本甲方:_________地址:_________電話:_________法定代表人:_________職務(wù):_________國籍:_________乙方:_________地址:_________電話:__
服裝加工合同3篇本文目錄服裝加工合同服裝加工的合同范本服裝加工合同范本服裝加工合同服裝加工合同合同編號:__________________定作方(甲方):_____________________承攬方(乙方):_____________________一、委托加工項目1.委托加工產(chǎn)品:_______
加工合同范本4篇本文目錄加工合同范本加工合同(五)加工型種薯采購合同進(jìn)料加工貿(mào)易合同(格式)定作人:________________________承攬人:________________________簽訂地點(diǎn):______________________簽訂時間:________年____月____日第一條加工物、數(shù)量
來料加工合同4篇本文目錄來料加工合同中外來料加工來件裝配合同(三)來料加工的合同范本中外來料加工來件裝配合同(一)甲方為:______________________公司地址:____________________________電報掛號:________________________電傳:__________________
機(jī)械加工合同3篇本文目錄機(jī)械加工合同機(jī)械加工合同書機(jī)械加工合同樣本承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________定 作
加工承攬合同4篇本文目錄加工承攬合同加工承攬合同(二)加工承攬合同(2)加工承攬合同范文原告李素花為與被告劉學(xué)義加工承攬合同糾紛一案,于XX年3月27日起訴至本院。本院受理后,依法將起訴書副本及相關(guān)的訴訟材料直接送達(dá)至被告劉學(xué)義處。
外加工合同4篇本文目錄外加工合同對外加工裝配合同(樣式二)對外加工裝配合同對外加工裝配合同(二)中國_________省_________市_________公司(以下簡稱甲方)與______國(或地區(qū))_________公司(以下簡稱乙方),本著平等互利的原則,經(jīng)過充分協(xié)商就
產(chǎn)品加工合同2篇本文目錄產(chǎn)品加工合同產(chǎn)品加工承攬合同甲方:南寧市邕寧縣銹景軒 (定做方)乙方:????????? (承攬方)附加身份證復(fù)印件加工水晶琥珀畫,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:一、甲方權(quán)利和義務(wù)1、合同簽定后
來料加工合同(4篇)本文目錄2017來料加工合同中外來料加工、來件裝配合同中外來料加工、來件裝配合同(二)來件裝配來料加工合同合同編號:_________本合同于_________年_________月_________日在_________簽訂甲方:中國_________公司地址:_________電報掛
江蘇規(guī)定企業(yè)效益不好也應(yīng)加工資我省XX年企業(yè)工資指導(dǎo)線9月2日公布。今年企業(yè)工資增長基準(zhǔn)線為10~12%,增長下線為4~6%,并首次取消了工資增長的上線。據(jù)介紹,工資增長基準(zhǔn)線是對生產(chǎn)經(jīng)營正常的企業(yè)增長工資的總體要求,是提高全省整體工資水平的主要途徑;工資增長下線是
加工合同書樣本購貨單位(甲方):地 址:法定代表人:電 話:供貨單位(乙方):地 址:法定代表人:電 話:為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
產(chǎn)品外發(fā)加工協(xié)議甲方:杭州市田圓實(shí)業(yè)有限公司千慧佳人品牌服飾合同編號: 甲方提供原材料。乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料,乙方應(yīng)在_________ 年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗(yàn)合格完成,甲方提供乙方 使用的原材料與實(shí)際單耗為標(biāo)準(zhǔn)。
茶葉類委托加工合同甲方:乙方:茶網(wǎng)北京義元商業(yè)中心茶葉委托加工協(xié)議書經(jīng)友好協(xié)商,他委托甲方加工茶黨達(dá)成以下協(xié)議:甲方,乙方委托的品種和加工茶葉價格:(一)的名稱:茶、綠茶(2)樣品編號:(3)質(zhì)量特色:茶葉委托加工協(xié)議書第二,數(shù)量:1000噸/品種三、包裝形式:散
委托加工合同范本根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。一、委托方式甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
本文目錄加工承攬合同加工承攬合同(二)加工承攬合同(2)加工承攬合同范文原告李素花為與被告劉學(xué)義加工承攬合同糾紛一案,于XX年3月27日起訴至本院。本院受理后,依法將起訴書副本及相關(guān)的訴訟材料直接送達(dá)至被告劉學(xué)義處。本院依法組成合議庭,于XX年7月28日公開開庭進(jìn)行了審理。原告李素花、被告劉學(xué)義均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告李素花訴稱:XX年8月8日,原告李素花與被告劉學(xué)義友好協(xié)商達(dá)成民房建筑合同,合同工期約定45天,但是被告劉學(xué)義至今仍未完工,且房屋存在有嚴(yán)重質(zhì)量問題,請求判令被告劉學(xué)義賠償原告李素花經(jīng)濟(jì)損失6萬元整,現(xiàn)要求被告將四樓屋頂維修的不漏水,一到四樓的內(nèi)屋頂空的地方進(jìn)行維修,樓梯上的外墻磚只要是滲水的地方都需要維修的不滲水,一到四樓的架眼滲水的都要維修,四樓北墻上兩個窗戶東邊的一個窗戶上的檐瓦全部維修完,落水管6個安好,二樓東窗戶臺上掉的外墻磚要求粘上,二樓南墻上東間和西間下面的面磚要求修成一致,屋內(nèi)內(nèi)粉空裂處要維修,三、四樓水泥地坪維修,三樓東墻、西墻和后墻高低不一樣,要求修平,能修的修,不能修的賠錢。四樓上的外墻沿大磚換成小磚,兩個陽臺二樓、三樓陽臺和主墻有裂縫,要求維修,二、三樓夾山要求裝上。
被告劉學(xué)義辯稱:原來做屋頂時天下雨了,我也同意給原告李素花修屋頂,我去維修了幾次,雙方都未達(dá)成一致意見?,F(xiàn)雙方經(jīng)核帳,原告李素花還欠我1760元工錢沒付,可以折算維修屋頂?shù)馁M(fèi)用,不足的部分我同意再給她錢。在建一、二樓的時候,原告李素花讓用的都是好磚,建三、四樓的時候她讓用的都是孬磚,墻空鼓是磚的問題造成的;原告李素花讓將地坪做成毛地平面的,毛地平面都起土,且她買的水泥沒有合格證,質(zhì)量有問題,不是我施工的事;層高錯的是二分,而不是八分;窗臺的外墻磚是安窗戶時打掉一塊;四樓窗沿的瓦是掉了一塊;屋頂大面積空的可以修,小面積的修不成,屋頂沒有啥空的;外面磚不齊沒法修,一到四樓就四樓北墻窗戶下面有滲水,同意修;陽臺裂縫有一點(diǎn),不存在大問題;二、三樓的夾山是當(dāng)時原告李素花同意不讓裝了,她兒子也同意了,要是她不同意的話,帳就不會給我結(jié);落水管上面都安裝好了,就差下面的小彎頭了,當(dāng)時她家沒有。我方在法庭調(diào)解過程中去原告李素花家,對墻體空鼓的地方已進(jìn)行了維修。
原告李素花為支持其主張,向本院提交以下證據(jù)以及本院對該部分證據(jù)認(rèn)證如下:
XX年8月8日建房協(xié)議一份、圖紙2張、收到條及核算單共4大張,被告劉學(xué)義對上述證據(jù)的真實(shí)性無異議,本院對上述證據(jù)的真實(shí)性予以采信。
被告劉學(xué)義未提交證據(jù)。
本院出示XX年4月9日、4月10日、4月22日、5月4日、6月15日的詢問筆錄,XX年6月24日的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄,原告李素花與被告劉學(xué)義對此均無異議。
本院根據(jù)當(dāng)事人的陳述、舉證及訴辯意見,對本案事實(shí)確認(rèn)如下:XX年8月8日, 原告李素花(甲方)和被告劉學(xué)義(乙方)簽訂建房協(xié)議,其中約定:甲方新建三層住宅一座,由乙方承包施工,包工不包料,工價每層按板上好甲方付款8000元,竣工余款1000元一月內(nèi)付清,甲方保證材料供應(yīng),乙方保證工程質(zhì)量,如果質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)擔(dān)。協(xié)議簽訂后,被告劉學(xué)義按協(xié)議的約定履行建房義務(wù),原告李素花自XX年9月1日起至XX年11月10日分8次向被告劉學(xué)義支付建房款,共計69400元。經(jīng)雙方核算,均認(rèn)可建房總面積為530.5平方米,總建房款為71565元,被告劉學(xué)義認(rèn)可該建房款可減去維修時使用原告李素花水泥錢400元,結(jié)合已支付的建房款,原告李素花應(yīng)再支付給被告劉學(xué)義建房款1765元。被告劉學(xué)義認(rèn)可四樓房頂漏雨屬質(zhì)量問題,同意維修。原告李素花與被告劉學(xué)義均認(rèn)可屋頂漏雨維修費(fèi)用可每平方米為25元,左右可不超過2元的范圍。原告李素花提交的圖紙上顯示,二樓西南屋有東墻夾山。經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),該處沒有此夾山。另經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),雙方無爭議的是:四樓北墻上兩個窗戶東邊的一個窗戶上的檐瓦掉了一片;四樓三間屋的北墻上架眼滲水;四樓西間窗戶下沿有空鼓;二樓東南屋屋頂有裂縫;二樓東窗戶臺下外墻磚掉有二塊左右;四樓屋頂?shù)拿娣e為69.5平方米,加上四周女兒墻面積為92.33平方米。在庭審期間,被告劉學(xué)義對一到三樓室內(nèi)墻體空鼓的地方進(jìn)行了維修。原告李素花與被告劉學(xué)義均認(rèn)可在建三到四樓時,原告李素花讓使用存在質(zhì)量問題的磚壘墻。
依據(jù)上述確認(rèn)的事實(shí),本院認(rèn)為:原告李素花與被告劉學(xué)義簽訂的建房協(xié)議,是雙方真實(shí)意思的表示,真實(shí)合法有效,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各自的義務(wù),被告劉學(xué)義對房屋存在的質(zhì)量問題應(yīng)負(fù)維修的義務(wù)。被告劉學(xué)義認(rèn)可四樓房頂漏雨屬質(zhì)量問題,同意維修。因被告劉學(xué)義幾次去維修,雙方對維修方式都有歧義,故對該部分維修可折算成維修費(fèi),由被告劉學(xué)義支付給原告李素花。結(jié)合雙方對屋頂?shù)木S修價格能夠基本達(dá)成一致意見,對維修價格按每平方米25元。現(xiàn)對平方數(shù)意見不同,對于平方數(shù)的計算,鑒于屋頂做防水,應(yīng)在離地面50cm處做泛水,該房屋已建成,原做防水仍漏雨,故原告李素花要求將防水做在女兒墻上端也不違反技術(shù)規(guī)定,故維修屋頂面積按92.33平方米計算,應(yīng)為2308.25元,沖減去原告李素花應(yīng)再支付給被告劉學(xué)義建房款1765元,被告劉學(xué)義應(yīng)再賠償給原告李素花屋頂維修費(fèi)543.25元。對一些明顯存在質(zhì)量問題的地方:四樓北墻上兩個窗戶東邊的一個窗戶上的檐瓦掉了一片;四樓三間屋的北墻上架眼滲水;四樓西間窗戶下沿有空鼓;二樓東南屋屋頂有裂縫;二樓東窗戶臺下外墻磚掉有二塊左右,被告劉學(xué)義對這些問題無異議,應(yīng)由其負(fù)責(zé)維修。對原告李素花訴求的一到四樓的內(nèi)屋頂空,樓梯上的外墻磚滲水,屋內(nèi)內(nèi)粉空裂、兩個陽臺二樓、三樓陽臺和主墻有裂縫的,二樓南墻上東間和西間下面的面磚要求修成一致,三、四樓水泥地坪維修,三樓東墻、西墻和后墻高低不一樣,要求修平,能修的修,不能修的賠錢。被告劉學(xué)義對此有異議,認(rèn)為屋內(nèi)內(nèi)粉空裂處已經(jīng)進(jìn)行了維修,水泥地坪是原告李素花讓拉的毛地坪面,其余的都不屬于質(zhì)量問題,不同意維修。原告李素花未在法定期間內(nèi)對上述問題提出司法鑒定,對上述問題是否屬質(zhì)量問題及需花費(fèi)維修費(fèi)用的具體數(shù)額,需要有專業(yè)機(jī)構(gòu)做出有效的認(rèn)定后,才能認(rèn)定其主張是否能成立,故其該部分請求缺乏有效證據(jù)證明,對此不予支持,其有有效證據(jù)后可另行起訴。對原告李素花訴求的落水管6個安好,四樓上的外墻沿大磚換成小磚,二、三樓夾山要求裝上,被告劉學(xué)義對此有異議,認(rèn)為落水管僅剩下面的小彎頭沒安,原因是由于當(dāng)時原告李素花家沒有。根據(jù)合同的約定,原告李素花負(fù)責(zé)供應(yīng)材料,故該責(zé)任不在被告劉學(xué)義方;對四樓外墻沿大磚換小磚的問題,雙方無明確約定,原告李素花也未舉出有效證據(jù)證明其在被告劉學(xué)義建筑時提出反對意見并阻止被告劉學(xué)義用大磚建外墻沿了,原告李素花的此項主張缺乏事實(shí)根據(jù)及法律依據(jù);二、三樓夾山的問題,從雙方認(rèn)可的圖紙上顯示,二樓圖紙上顯示有夾山,被告劉學(xué)義陳述“不安夾山的原意是因?yàn)橐粯潜蔽菔莻€大廳,大廳上有個大梁,大梁上安夾山承受不了,原告的兒子也同意了,要不原告不會給我工錢”。原告李素花陳述“當(dāng)時被告劉學(xué)義答應(yīng)安個單胚墻,我同意了,但一直沒有裝”,現(xiàn)要求按圖紙做,并提出對大梁的質(zhì)量進(jìn)行鑒定。從上述雙方的陳述,可以印證在施工中對該大梁如何建筑產(chǎn)生了實(shí)際變更,但當(dāng)時是如何約定的,雙方對自己的陳述均無有效證據(jù)印證,對該大梁的承重性能如何也無有效證據(jù)印證,原告李素花可待有有效證據(jù)后可另行起訴,本院對原告李素花該部分請求不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第二百六十二條的規(guī)定,判決如下:
一、被告劉學(xué)義應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)賠償給原告李素花屋頂維修費(fèi)543.25元。
二、被告劉學(xué)義應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)維修好原告李素花房屋四樓北墻上兩個窗戶東邊的一個窗戶上掉的一片檐瓦;四樓三間屋的北墻上架眼滲水處;四樓西間窗戶下沿有空鼓處;二樓東南屋屋頂有裂縫處;二樓東窗戶臺下掉的外墻磚。
三、駁回原告李素花對被告劉學(xué)義的其他訴訟請求。
案件受理費(fèi)50元,由原告李素花負(fù)擔(dān)20元,被告劉學(xué)義負(fù)擔(dān)30元,應(yīng)自本判決生效之日交付本院。
加工承攬合同(二)加工承攬合同(2) | 返回目錄加承合( )第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同(2)加工承攬合同(3) | 返回目錄附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130X40X 90│ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 X40X200│ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200│ 件 │ 5│ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200│ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算,共計490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同范文加工承攬合同(4) | 返回目錄合同編號:_
簽訂日期:_
定作方:(以下簡稱甲方)_
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))_
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:_貨號:_面料:_
顏色:_尺碼:_
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_ 2、數(shù)量:_
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
提供日期:_單價:_總金額:_
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:_2、總金額(元):_
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_。
第九條服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間:_。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:_____________
地址:_____________
郵編:_____________
電話:_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
乙方:_____________
地址:_____________
郵編:_____________
電話:_____________
法定代表人:_____________
委托代理人:_____________
經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿平等互利的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工項目
第二條加工成品質(zhì)量要求
按設(shè)計圖紙及技術(shù)資料的要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
乙方必須依照甲方提供的圖紙及技術(shù)資料的規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合圖紙規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、乙方在依照甲方的要求在制作過程中,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)兩個工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。如乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的該設(shè)備的制造必須保密,不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、甲方在本合同生效三日內(nèi),提供技術(shù)資料、圖紙給乙方。
第四條定作物加工費(fèi)用
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,雙方議定制造流水線的總價款為元(大寫:)。
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方在年月日前驗(yàn)收乙方所完成的工作。乙方有義務(wù)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
第六條交貨的時間和地點(diǎn)
1、雙方議定的交貨時間為年月日前。具體的交貨時間電話通知乙方為準(zhǔn)。
2、交貨地點(diǎn):
3、由乙方派技術(shù)人員到甲方所在地安裝調(diào)試。
4、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。
第七條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)流水線設(shè)備可整體包裝,零備件必須分箱包裝。所發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第八條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)流水線設(shè)備在運(yùn)輸過程中所發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。如果運(yùn)輸途中,流水線設(shè)備損壞概由乙方負(fù)責(zé)。
第十條結(jié)算方式及期限
雙方合同生效之日起日內(nèi),甲方支付乙方制作費(fèi)用元人民幣。乙方將流水線設(shè)備運(yùn)至甲方,安裝調(diào)試好后,甲方在十個工作日內(nèi)支付乙方_____________元人民幣;使用正常后在_________年___月___日前甲方支付乙方元_____________元人民幣;余款_____________元作質(zhì)量保證金,直至_________年___月___日。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無重大機(jī)械事故,甲方無條件退還給乙方全額質(zhì)量保證金。
第十一條其他約定
經(jīng)雙方電話協(xié)商,未盡事宜以傳真件為準(zhǔn)!
第十二條違約責(zé)任
1、乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、乙方不能交付流水線設(shè)備,應(yīng)當(dāng)返還甲方全部預(yù)付款,同時償付甲方違約金元元人民幣。
3、甲方中途變更流水線設(shè)備的、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失(賠償額由甲、乙雙方協(xié)商)。
4、如甲方中途廢止合同,甲方償付乙方的未履行部分價款總值30%的違約金。
5、甲方未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供技術(shù)資料、圖紙等乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失。
6、甲方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取流水線設(shè)備的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、養(yǎng)護(hù)費(fèi)。
第十三條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗拒的原因,致使流水線設(shè)備或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十四條糾紛的處理
制造合同發(fā)生糾紛時,甲、乙雙方應(yīng)本著求同存異的原則協(xié)商解決;協(xié)商不成按(2)項處理。
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效,合同履行完畢即自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)_________ 乙方:(蓋章)_________
代表人:(簽字)_________ 代表人:(簽字)_________
_________年___月___日 _________年___月___日
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。接下來小編搜集了包工包料加工合同范本,僅供大家參考,希望幫助到大家。
篇一:服裝包工包料加工合同書定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名:________________
貨號:_______________
面料:________________
顏色:_______________
尺碼:________________
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:套(上衣、褲子)
2、數(shù)量:_________套,其中_______碼______套,_______碼______套,_______碼______套,_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認(rèn),具體見下:
材料名稱:
質(zhì)量:
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按 樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規(guī)格
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認(rèn)后,再進(jìn)行批量生產(chǎn)。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價:_______元/套
2、總金額(元):小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內(nèi)用________包裝,外用________包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
3、產(chǎn)品的交(提)貨期限:________年____月____日。
第九條 服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:________年____月____日之前。
2、驗(yàn)收地點(diǎn):__________________________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
5、驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
第十條 定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi),甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額,依據(jù)實(shí)際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗(yàn)收合格后,須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第二款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)、乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量,如有制作問題,乙方須負(fù)責(zé)修改。
(2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨, 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
(4)未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結(jié)清之日為止。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份。
甲方(章):________________
乙方(章): ______________
________年____月____日
篇二:裝修包工包料加工合同范本發(fā)包方(以下簡稱甲 方):
身份證號: 住 所:
聯(lián)系電話: 手機(jī)號:
承包方(以下簡稱乙 方):
身份證號: 住 所:
聯(lián)系電話: 手機(jī)號:
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn):__________________________
2、承包方式: __________________________
3、工程期限:工程期限_________天,開工日期:_______年______月______日, 竣工日期:_______年_______月_______日。
4、合同價款:本合同工程造價為(人 民幣: ___________________元(金額大寫:_________________________________ 元整)
二、甲方工作
1、開工三日前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。
三、乙方工作
1、施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
2、不得擾民及污染環(huán)境等裝飾裝修活動。
3、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
4、保證居室內(nèi)上、水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。完工后清掃施工現(xiàn)場,清運(yùn)垃圾由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時予以改正。如竣工驗(yàn)收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)立即予以改正,在未達(dá)到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)。
6、乙方應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)場施工工作人員防火防盜安全教育,施工工作人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀(jì),一旦發(fā)生問題,后果自負(fù)。施工和保修期間乙方工程施工工作人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
四、材料購買
乙方購買材料時,應(yīng)按甲方指定品牌購買,否則甲方有權(quán)要求更換。甲方指定材料品牌如下:菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網(wǎng)線、閉路線)、宏漆膩?zhàn)幽z水、勞亞爾防水涂料等,其他未指明品牌的材料應(yīng)符合環(huán)保要 求,有品質(zhì)保證。
蹲便器不能選購三無產(chǎn)品,釉面光潔,易于擦洗,帶沉水彎,能防臭。
水龍頭、淋浴龍頭應(yīng)是不銹鋼材質(zhì)。
燈具為吸頂燈座,燈泡為節(jié)能 燈。
五、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可順延:工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責(zé)任不能 按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的3‰賠償甲方損失。
六、工程驗(yàn)收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收。
3、雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
七、工程款支付方式
合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
八、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會申請調(diào)解解 決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經(jīng)甲方許可, 非工地的施工工作人員不得在工地過夜。
2、乙方應(yīng)辦理并支付相關(guān)費(fèi)用。
3、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機(jī)具
1、乙方自帶施工所 需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。
十一、裝修要求
A、裝修要求
電路(強(qiáng)電、弱電):暗裝,網(wǎng)絡(luò)、電視進(jìn)入每個房間。
水路:暗裝。
墻面處理:
1、裂縫必須做貼布處理;
2、叁遍膩?zhàn)?,一面底漆、兩面涂料?/p>
3、墻面每刷遍漆都需要戶主驗(yàn)收一下。
地磚
1、對原基層進(jìn)行處 理。
2、水泥 沙子 界 面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、線條平整、劃 一,所有陰陽角都要靠角尺,磚縫細(xì)小,地磚空鼓率不超過5%,否則必須返工。
防水
廚衛(wèi)涂兩次防水涂料,衛(wèi)生間墻面防水涂料應(yīng)刷1.8米高。
B、裝修內(nèi)容
1、客廳:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2、主臥:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3、次臥:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
4、廚房:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5、餐廳:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5、衛(wèi)生間:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6、________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
十二、其他約定事項
1、工程中非甲方意 愿增加項目或?qū)僭O(shè)計計算失誤或有意漏項的不增加工程款。
2、施工期間甲方認(rèn) 為乙方施工工作人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因,不能勝任本項裝飾工作時,有權(quán)要求乙方更換施工工作人員。
3、保修期間甲方通 知施工方需要維修的,施工方必須在24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修,在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案 的,甲方可自行解決,并且甲方支出的所有費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。如在保修期內(nèi),因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃?xì)獾任<叭松戆踩蚱渌敭a(chǎn)安全的事故,甲方 可以先行處理,并由乙方事后支付甲方所花費(fèi)的所有合理費(fèi)用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。
十三、附則
1、本合同一式兩 份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形 式對本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
4、因不可歸責(zé)與雙 方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5、本合同履行完畢后自動終止。
甲 方:
簽約日期:
乙 方:
簽約日期:
篇三:建房包工包料加工合同范本甲方:
乙方:
承包形式:
1、 乙方負(fù)責(zé)承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設(shè)計和標(biāo)注內(nèi)外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均為清包工。
2、 乙方進(jìn)場甲方提供住宿,生活費(fèi)乙方自理(生活水電費(fèi)乙方自理)
3、 甲方提供攪拌機(jī)、水管、小推車(小推車乙方自己維修)設(shè)備工具。
承包價格:
1#-3#多層住宅樓裝修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/㎡價格(建筑面積)承包給乙方。
承包內(nèi)容:
乙方負(fù)責(zé)1#-3#多層住宅樓圖紙所設(shè)計的裝修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。
質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程設(shè)計為中級抹灰,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格,具體要求是:
1、 垟面垂直度允許偏差±3mm,平整度±2mm陰陽角方正±2mm.
2、 垟面觀感平整、光滑、顏色一致,無空鼓、無明顯接槎,并負(fù)責(zé)室內(nèi)頂板高低,誤差較大的抹灰襯補(bǔ)。
3、 陰陽角要垂直、線條平直整齊,外垟陽臺、窗沿上下層順直,陽臺板、飄窗板薄厚一致,并做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致,無流墜、脫皮斑銹等現(xiàn)象,并且做好成品保護(hù)。
5、 以上要求如達(dá)不到合格要求造成返工和材料浪費(fèi)要給于經(jīng)濟(jì)處罰。
竣工時間:
乙方自進(jìn)場之日起,30天完成以上所承包的全部活項,并且達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),予期完不成的,每推遲一天罰 元(其中包括陰雨天氣)
付款方式:
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付給乙方工程進(jìn)度款(必須經(jīng)驗(yàn)收合格)
2、 其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗(yàn)收后,三月之內(nèi)付清。
工具設(shè)備的保養(yǎng)使用及材料節(jié)約:
1、 乙方應(yīng)對工地的設(shè)備、工具必須合理使用和安全使用。
2、 乙方應(yīng)對工地的設(shè)備和工具要定期保養(yǎng)和維修。
3、 乙方施工要注意材料節(jié)約,合理配料,當(dāng)天的料當(dāng)天用完。
4、 落地灰漿隨清隨用,嚴(yán)禁將落地灰當(dāng)作垃圾外和填埋如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。
5、 乙方應(yīng)做到“三清六好”工作,隨時將該工作面清理干凈。
文明施工,安全生產(chǎn):
1、 乙方進(jìn)場必須嚴(yán)格按照工地的安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程施工。
2、 正確和安全使用工地的一切電器設(shè)備及臨電,必須戴安全帽。
3、 員工上班不準(zhǔn)穿拖鞋、光膀子、不準(zhǔn)隨地大小便。
4、 員工要做到文明施工,不準(zhǔn)說粗話、臟話,嚴(yán)禁打架斗毆,如發(fā)現(xiàn)一次罰500元。
5、 員工上班要嚴(yán)格按操作規(guī)程施工,如發(fā)生一切傷亡事故,其全部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和損失由乙方自負(fù)。
本協(xié)議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《加工合同實(shí)用》一文,希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑,同時,yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了加工合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
隨著經(jīng)濟(jì)社會的繁榮和人們從事經(jīng)濟(jì)活動的頻繁,合同在越來越多場合會被使用。在簽訂合同之后當(dāng)事人可以受到相關(guān)法律的保護(hù),怎樣才能寫出一份完美的合同?幼兒教師教育網(wǎng)小編為您精心準(zhǔn)備了“聘用員工合同”的相關(guān)內(nèi)容希望對您有所幫助,相信在本文中您一定會有所發(fā)現(xiàn)和收獲!...
現(xiàn)今社會特別注重契約精神,合同的影子無處不在。簽訂完善的合同是保證個人權(quán)益的關(guān)鍵,那么在起草合同時需要注意哪些事項呢?如果這段內(nèi)容能幫助您更好地應(yīng)對挑戰(zhàn),請務(wù)必收藏。...
以下是我們?yōu)榇蠹艺淼摹皢T工勞動合同”的詳細(xì)內(nèi)容,希望這能夠?yàn)槟闾峁┮恍﹨⒖?。在工作的許多場合中,越來越多的情況要求使用合法合同以獲得效力。合同是交易過程中最有力的證據(jù)。...
一份優(yōu)秀的合同文書究竟該如何撰寫呢?相信大家對合同都已經(jīng)有所了解了。合同是由各方自愿達(dá)成的一項民事法律行為。我們?yōu)槟貏e推薦的“工程委托合同”一定會讓您驚訝不已,相信您會對它有所收獲,不妨收藏起來!...
最新更新