你清楚合同應(yīng)該包括哪些要點嗎?現(xiàn)在人們對合同的合規(guī)性越來越重視。簽署合同有助于雙方協(xié)調(diào)配合,保護(hù)雙方的合法權(quán)益不受損害。無論你身處何地,“裝飾合同”都能給你帶來力量和激勵。感謝您的閱讀,讓我們一起享受文字和語言的魅力!
裝飾工程合同范本(一)
發(fā)包方(以下簡稱甲方),_____________
聯(lián)系電話,________________
承包方(以下簡稱乙方),
委托代表人,____________聯(lián)系電話,_______________
本工程設(shè)人,____________聯(lián)系電話,_______________
依照中華人民共和國民法典及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市室內(nèi)裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,在此達(dá)成如下協(xié)議,
第一條,工程概況
1.1工程地點,__________________________
1.2工程裝飾裝修面積,______________
1.3工程戶型,________________
1.4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙)。
1.5工程承包,采取下列第幾種方式,
(1)、乙方包工、包全部材料
(2)、乙方包工、部分包料,甲方提供其余部分材料
1.6工程期限_________日;
(1開工日期_______年_____月_______日(首期工程款到位后的第三日為開工日期)
(2)竣工日期_______年_____月________日(按約定驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收合格的日期為竣工日期)。
1.7合同價款,本合同工程造價為(人民幣)________;金額大寫______________________.
第二條,工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條,施工圖紙及室內(nèi)環(huán)境設(shè)計
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供,
(1)、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)、甲方委托乙方設(shè)計并提供施工圖紙,一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.2、雙方提供的設(shè)計方案、圖紙必須符合民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范的要求。
第四條,甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季取暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和支付有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度工。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4.6凡必須涉及4.6款的,房屋產(chǎn)權(quán)人應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請,由原設(shè)計單位或者具相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,由房屋處管理部門批準(zhǔn)。
4.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條,乙方工作
5.1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
5.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
(1)無房管部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)怏玫裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事高,敲、鑿、鉆等主生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修程施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通無阻和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3、甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、預(yù)算書、參考價格等書面資料。
5.4、方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條,工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)家如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書
面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更單,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條,材料供應(yīng)
7.1、按由乙方編制的本合同工程材料、設(shè)備明細(xì)表所約定的供料方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
(1)應(yīng)由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收,由甲方確認(rèn)備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
(4)如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢,其復(fù)檢費用由責(zé)任方承擔(dān)。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制均由乙方負(fù)責(zé)。
第八條,工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)順延,
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期應(yīng)順延。
8.3甲方未按合同預(yù)定支付工程款影響正常施工的,工期應(yīng)順延。
8.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.5判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
第九條,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)嚴(yán)格按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
9.2在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量/室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由具有市建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可的專業(yè)檢測單位,對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量予以認(rèn)證。認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條,工程驗收和保修
10.1在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收,
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3竣工驗收。
10.2工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)交尾款,簽署保修單,提交不改造圖。
10.3雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4雙未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合同,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10.5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽(作為竣工驗收單附件)后也可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條,工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按上列表中的約定向乙方支付工程款,
11.2工程進(jìn)度過半,是指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本完成為辦界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)如果未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第十二條,違約責(zé)任
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額1%的違約金。
12.4由乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付;
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同工程款金額1%的違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日乙方支付甲方本合同工程造價金額1%的違約金。
第十三條,附則
13.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
13.2雙方可以書面形式對本合同進(jìn)行變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的,仍應(yīng)以合同為準(zhǔn)。
13.3因不可歸責(zé)于雙方的有因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
13.4本合同履行完畢后自動終止。
第十四條,其它約定事項,
甲方(簽字),_______________乙方(簽字),_________________
_________年________月_________日
裝飾工程合同范本(二)
發(fā)包方(甲方),
承包方(乙方),
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)法律規(guī)定,簽訂本裝飾、裝修合同,具體條款如下,
一、工程基本情況,
1、工程名稱,
2、地點,
3、承包范圍,
4、承包方式,大包,包工、包料。乙方全部墊資施工。
5、承包內(nèi)容,
6、工期,
7、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),
8、工程造價,
二、施工、驗收、付款
1、乙方及施工人員具有相應(yīng)資質(zhì),本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,部分工程可以分包,分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì),分包應(yīng)征求甲方意見。
2、乙方按甲方提供圖紙施工,甲方聘請監(jiān)理公司監(jiān)理工程。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、付款方式,甲方開據(jù)結(jié)算單之前甲方不預(yù)付任何費用,甲方開據(jù)結(jié)算單后付百分之即元。下余的百分之即元作為質(zhì)量保證金,一年后,質(zhì)量不出現(xiàn)問題甲方付給乙方。
5、工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
三、違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,未造成損失的,應(yīng)支付合同總價的5%為違約金;
2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
4、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金;
5、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工或修理,費用乙方承擔(dān),工期不予順延;
6、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金;
四、其他具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運出現(xiàn)場,并堆放到政府部門允許堆放的地點,乙方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用。
2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關(guān)單位收費、處罰等產(chǎn)生的稅、費甲方不承擔(dān)責(zé)任,結(jié)合實際情況由乙方和分包商承擔(dān)
3、本合同簽字后3日內(nèi),乙方向甲方提供可行性施工方案及報價,由甲方進(jìn)行確認(rèn)后方可施工。
五、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。需要變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,承擔(dān)違約責(zé)任并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
六、合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第__________種方式解決,
1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2、向合同簽訂地人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字),
乙方(簽字),
裝飾工程合同范本(三)
甲方,(以下簡稱甲方)
乙方,(以下簡稱乙方)
依照中華人民共和國民法典及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下,
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱,
2、工程地點,
3、工程承包方式,包工包料
4、工程概況,建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為,¥元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期,年月日
工程竣工日期,年月日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進(jìn)展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方,負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方,向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議,
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱,乙方單位名稱
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表,法人代表,
委托代理人,委托代理人,
年月日
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟。綜上,原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
發(fā)包方(甲方):內(nèi)蒙古通遼金葉廣場有限責(zé)任公司承包方(乙方):沈陽東亞鑫源商貿(mào)有限公司 不 銹 鋼 裝 飾 施 工 合 同
發(fā)包方(甲方):內(nèi)蒙古通遼金葉廣場有限責(zé)任公司
承包方(乙方):沈陽東亞鑫源商貿(mào)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則,雙方就金葉廣場東西兩側(cè)滾梯側(cè)面、底面包貼不銹鋼及廣場地角線制作等裝飾施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程地點:通遼市科爾沁區(qū)明仁大街
工程承包方式: 乙方包工、包料并負(fù)責(zé)安裝;乙方自行測量、設(shè)計并提供效果及施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份。
1、 施工內(nèi)容:
廣場東西兩側(cè)滾梯側(cè)面、底面包貼不銹鋼;
廣場室內(nèi)不銹鋼地角線制作。
2、 使用材料:(詳見報價明細(xì)表)
滾梯側(cè)面使用材料為201材質(zhì)不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實厚0.9mm); 滾梯底面使用材料為201材質(zhì)不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實厚0.9mm),根據(jù)甲方確認(rèn)顏色鍍玫瑰金;地角線使用材料為SUS304不銹鋼拉絲板,厚度1.2mm(實厚0.9mm); 內(nèi)部結(jié)構(gòu)使用20mmX40mm方矩管,壁厚為足1.5mm;以上材料乙方需提供樣品,經(jīng)甲方驗收合格加以封存,作為竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)樣品。
3、 制作工藝:(詳見施工圖)
4、 施工要求:嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工圖紙制作安裝,所用材料必須 合同要求所按封存樣板質(zhì)量、規(guī)格執(zhí)行;施工焊接點平整光滑,拋光處理達(dá)到平板水平。
5、 工期(滾梯):40天,由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同簽訂十個工作日內(nèi),乙方第一批材料及施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,地腳線部分逐層按期進(jìn)行。
6、 工程造價:
滾梯每部造價人民幣¥23000元,9部合計¥207000元,其中包含人工費¥63000元;地角線每延米造價人民幣¥38元,其中包含人工費每延米¥6元,以實際制作數(shù)量結(jié)算;本工程總造價(暫定)人民幣:貳拾萬零七仟元整,¥207000元; 最終以實際制作數(shù)量結(jié)算。
7、 付款方式:
(1)、本合同簽定三個工作日內(nèi),甲方向乙方支付首付款即:¥62100.00元(總造價30%),乙方收到首付款后進(jìn)場開工;
(2)、滾梯安裝基礎(chǔ)施工及滾梯樣品完成后,甲方向乙方支付二期款即:¥81900.00元;
(3)、滾梯部分全部制作完成,驗收合格后甲方向乙方支付尾款即:¥56500.00元;
(4)、甲方留¥6500.00元為質(zhì)保金,12個月內(nèi)無質(zhì)量問題,甲方全額返還質(zhì)保金。
8、 雙方責(zé)任:
(1)、甲方須按合同規(guī)定按時支付乙方施工進(jìn)度款項,如因不按期支付工程款所導(dǎo)致的延誤施工工期,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
(2)、甲方提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他工種及管理部門之間的關(guān)系,為乙方施工提供各種便利條件。
(3)、甲方必須參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、樣板封存及竣工驗收確認(rèn)工作。
(4)、乙方必須按期、保質(zhì)的完成場外加工及現(xiàn)場安裝;與其他交叉施工工種和諧相處,注意現(xiàn)場成品保護(hù),因乙方原因?qū)ΜF(xiàn)場成品造成破壞的應(yīng)照價賠償,造成工期延誤及一切相關(guān)損失由乙方負(fù)責(zé)。
(5)、嚴(yán)格遵守商場施工規(guī)定,確保施工安全,特殊工種需持證上崗,施工期間違章、違規(guī)造成的一切經(jīng)濟損失及人身傷亡由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(6)、乙方負(fù)責(zé)制作成品及所需材料的裝車及運輸,保證制作成品完好運抵施工現(xiàn)場,運輸過程中導(dǎo)致成品損毀及丟失均由乙方負(fù)責(zé)。
(7)、質(zhì)保期內(nèi)非甲方使用及外力損壞,出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題,均由乙方負(fù)責(zé)免費維修,乙方不能及時按甲方要求維修的,甲方有權(quán)自行解決,費用由質(zhì)保金中扣除。
9、違約責(zé)任:
(1)、合同雙方中的任一方因未能履行合同約定給雙方造成經(jīng)濟損失或?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行時,應(yīng)辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方全部經(jīng)濟損失。
(2)、甲方未按合同規(guī)定期限支付乙方施工款項,每延遲一天,按暫定總造價的5‰,作為違約金賠付乙方。
(3)、如無甲方原因或不可力抗因素,乙方未按期完成施工,每延遲一天,按暫定總造價的5‰,作為違約金賠付甲方,誤期不得超過5天,超過5天,甲方有權(quán)廢止本合同,并扣除余款。
(4)、乙方必須按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙的材料規(guī)格、要求完成本工程,如出現(xiàn)材料不符及施工工藝不合格,甲方有權(quán)要求乙方無條件返工,因此給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
10、合同爭議的解決方式:
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,向合同簽訂地人民法院起訴。
11、附則:
(1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂,合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(2)、附件:裝飾施工圖,報價明細(xì)表。
(3)、合同履行完后自動終止。
單位名稱:(蓋章)內(nèi)蒙古通遼金葉廣場有限責(zé)任公司
甲方簽約人:(簽字)
聯(lián)系電話:
單位名稱:(蓋章)沈陽東亞鑫源商貿(mào)有限公司
乙方簽約人:(簽字)
聯(lián)系電話:
開戶行:工商銀行沈陽興順支行
賬 號:年 日 月
需方:_________(以下簡稱甲方)
供方:_________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)中華人民共和國民法典,經(jīng)營法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容:_________
品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關(guān)信息。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求):_________
,表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,付產(chǎn)品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的"裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量"的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。
,所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔(dān)、包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟責(zé)任、另選供貨商。
其他質(zhì)量要求:_________ 。
三、交貨時間與地點:_________
保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任,甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收,對材料質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、交貨時間:_________
交貨地點:_________
四、付款方式:_________
1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后,要求甲方提供收貨確認(rèn)單并支付材料款的50%,余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內(nèi)憑發(fā)票一次結(jié)清。
。
五、雙方違約責(zé)任:_________
甲方責(zé)任:_________
規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前天通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應(yīng)事先爭得乙方的同意,乙方同意退材料的,應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)材料總值
_________%的違約金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,應(yīng)按延期付款總額的'_________%計算支付給乙方,或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責(zé)任:_________
的違約金。
2、乙方應(yīng)在合同約定的時間及地點交材料,如果乙方逾期交材料,應(yīng)爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應(yīng)按總材料款的_________%計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。
3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時,少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔(dān),如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)該給甲方不能交貨部分材料款總值的_________%的違約金,甲方另行采購。
六、條款:_________
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?,部分履行合同的理由,在取得有關(guān)機構(gòu)證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。
七、合同爭議解決方式:_________
本合同一式兩份,在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。
八、合同生效:_________
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
授權(quán)代表簽字蓋章:_________授權(quán)代表簽字蓋章:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
裝修裝飾合同范本
(發(fā)包方)甲方:______
(承包方)乙方:______
按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內(nèi)裝飾設(shè)計,施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________室內(nèi)裝飾工程
2、工程地點:________________________
3、承包范圍:____________________________________
包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。
6、工程質(zhì)量:按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn)
7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
二、甲方義務(wù)
陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
三、乙方義務(wù)
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
5、施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。如有損壞,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),費用乙方自理。
四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的'材料:《主材料報價單》。
設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
DB質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、進(jìn)場施工前后三日支付____________元整,工程進(jìn)度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及責(zé)任的所有費用。
輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調(diào)整。
4、如分部分項工程量清單中的工程內(nèi)容發(fā)生變化時,在合同預(yù)算價的基礎(chǔ)上對變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應(yīng)的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價為基礎(chǔ),按預(yù)算計價原則調(diào)整后作為結(jié)算單價;合同中沒有的項目,乙方按預(yù)算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認(rèn)后之單價結(jié)算。
乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程竣工:
乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
八、工程驗收
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
甲方:
合同編號:_________
甲方(發(fā)包方):___
單位名稱:_________
住址:_____________
身份證號碼:_______
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_____________
傳真:_____________
帳號:_____________
電子信箱:_________
乙方(承包方):___
資質(zhì)證書號:_______
法定住址:_________
法定代表人:_______
職務(wù):_____________
身份證號碼:_______
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:___________
電話:_____________
傳真:_____________
帳號:_____________
電子信箱:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3 對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機構(gòu)登記備案,實行“登記注冊、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。
2.4 凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
甲方:電話:
乙方:電話:
日期:20xx年x月x日
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(;
(;
(。
:_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
,設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 甲方工作
陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
下水管道的暢通;
12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條 違約責(zé)任
法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條 合同的變更和解除
生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結(jié)算單
附件十:工程保修單
裝飾工程施工合同推薦
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):杭州梵星裝飾設(shè)計工程有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《全國室內(nèi)裝飾設(shè)計單位、施工企業(yè)管理規(guī)定》和《湖北省室內(nèi)裝飾管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:
二、工程期限
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、合同工期總?cè)諝v數(shù)天
三、合同價款
本合同工程總造價為人民幣¥ 元
四、施工圖紙
。
五、甲方工作
1、指派
2、為乙方提供規(guī)定和必要的施工條件。
3、監(jiān)督按審查通過的施工組織設(shè)計,施工方案和進(jìn)度計劃。
城管等各部門的關(guān)系及支付相關(guān)費用。
5、按合同約定,按時撥付工程款。
六、乙方工作
施工方案和施工進(jìn)度,交甲方審查認(rèn)可。在施工過程中如施工圖紙與現(xiàn)場不符時,乙方必須在兩天內(nèi)把補充圖紙交付甲方使用。
施工方案及進(jìn)度計劃組織施工。保證工程按合同規(guī)定的時間和質(zhì)量等級如期完工及交付使用。
3、負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,教育要求施工人員執(zhí)行甲方的有關(guān)規(guī)章制度,對自身原因造成的損失和傷害負(fù)責(zé)。
4、接受甲方監(jiān)理人員的檢查和現(xiàn)場監(jiān)督,并及時按其所提出的要求進(jìn)行改正。
執(zhí)行完善的安全措施,保證安全文明施工。
6、負(fù)責(zé)已完工工程交工前的保管,如有損壞和丟失,確保修復(fù)和賠償。
施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及施工現(xiàn)場組織等所有與本項目有關(guān)的工作。
七、工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)調(diào)一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(詳見裝飾裝修工程變更單)。
八、工期延誤
對以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
進(jìn)度款;
4、因停電停水每達(dá)8小時,按一天順延;
5、甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)完成的'工作,工期順延;
6、材料未及時到施工現(xiàn)場;
7、甲方同意工期順延的其他情況。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格條件。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,有雙方同意的工程質(zhì)量檢驗機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承
擔(dān)。
十、工程質(zhì)量
本工程所有施工內(nèi)容都必須按施工圖和國家的相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。
1、隱藏工程必須提前24小時通知甲方代表進(jìn)行驗收,合格后方可進(jìn)行下道工序施工。如有違反,乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失。
十一、工程款支付方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:
;
。
。
6工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。
十二、合同生效
本協(xié)議一式兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(章) 乙方:(章)
出租人(甲方):
承租人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方就租賃場地從事經(jīng)營的事宜經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:第一條 租賃場地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(層/廳) ▁▁▁▁▁▁▁▁號場地,面積▁▁▁▁▁平方米,用途以營業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn);庫房▁▁▁▁▁平方米,庫房位置為▁▁▁▁▁▁。第二條 租賃期限自 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共計▁▁年▁▁個月;其中免租期為自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。
第三條 租金本合同租金實行(一年/半年/季/月)支付制,租金標(biāo)準(zhǔn)為▁▁▁▁▁▁;租金支付方式為(現(xiàn)金/支票/匯票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付時間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,第二次租金的支付時間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,▁▁▁▁▁▁。第四條 保證金保證金屬于雙方約定事項。
自本合同簽訂之日起▁▁▁日內(nèi),乙方(是/否)應(yīng)支付本合同約定租金總額▁▁▁%計▁▁▁元的保證金,作為履行合同和提供商品服務(wù)質(zhì)量的擔(dān)保。乙方支付保證金的,甲方則以市場當(dāng)年租金總額的保管、支取、返還等事宜見合同附件。
第五條 保險
甲方負(fù)責(zé)投保的范圍為:公共責(zé)任險、火災(zāi)險、▁▁▁▁。
乙方自行投保的范圍為:▁▁▁▁▁
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
消防、衛(wèi)生、用電、營業(yè)時間等內(nèi)容的各項規(guī)章制度并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。
教育、整頓,直至單方解除合同。
3、應(yīng)按約定為乙方提供場地及相關(guān)配套設(shè)施和經(jīng)營條件,保障乙方正常經(jīng)營。
4、除有明確約定外,不得干涉乙方正常的經(jīng)營活動。
功能區(qū)域的劃分、商品檔次的定位、商品經(jīng)營的管理及質(zhì)量管理;服務(wù)質(zhì)量管理;營銷管理;形象設(shè)計;市場調(diào)研;公共關(guān)系協(xié)調(diào);糾紛調(diào)解;人員培訓(xùn);▁▁▁▁▁▁▁.。
電、氣、空調(diào)、電梯、扶梯等設(shè)備、管道、線路、設(shè)施及系統(tǒng)的管理、維修及保養(yǎng);清潔管理;保安管理并負(fù)責(zé)市場的公共安全;消防管理;內(nèi)外各種通道、道路、停車場的管理;▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
7、做好市場的整體廣告宣傳,并保證全年廣告宣傳費用不低于市場全年租金總額的▁▁▁%。▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。
第七條 乙方權(quán)利義務(wù)
1、有權(quán)監(jiān)督甲方履行合同約定的各項義務(wù)。
2、應(yīng)具備合法的經(jīng)營資格,并按照工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍亮證照經(jīng)營。
3、應(yīng)按照約定的用途開展經(jīng)營活動,自覺遵守甲方依法制訂的各項規(guī)章制度及索票索證制度,服從甲方的監(jiān)督管理。
4、應(yīng)按期支付租金并承擔(dān)因經(jīng)營產(chǎn)生的各項稅費。
5、應(yīng)愛護(hù)并合理使用市場內(nèi)的各項設(shè)施,如需改動應(yīng)先征得甲方同意,造成損壞的還應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。
?
?
|出租人 | 承租人 |鑒(公)證意見: |
|出租人(章): |承租人(章): |
|住所: 住所: |
|法定代表人(簽名): |法定代表人(簽名): |
|委托代理人(簽名): |委托代理人(簽名): |
|電話: |電話: |
|傳真: |傳真: |
|開戶銀行: |開戶銀行: |鑒(公)證機關(guān)(章)|
|賬號: |賬號: |經(jīng)辦人: |
裝飾企業(yè)合同編號:
甲方(甲方): 乙方(乙方):
住所: 住所:
委托代理人: 設(shè)計師: 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《住宅室內(nèi)裝飾管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及國家合同示范文本的相關(guān)內(nèi)容,結(jié)合住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、誠信原則的基礎(chǔ)上,就甲方住宅住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的有關(guān)事宜(以下簡稱工程),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同: 第一條 工程概況和造價
1.1 工程地點: 1.2 工程內(nèi)容及范圍(詳見附件圖紙及預(yù)算)。 1.3 工程方式:雙方商定采取下列第 種方式。
(;
(; (。
天,開工日期 年 月日,竣工
日期 年月 日。
: 元,(詳見附件預(yù)算)。
其中輔料和人工費 元;代購主材費 元,稅金(元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。 第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式兩份,甲方、乙方各一份,設(shè)計費(大寫
_ 元,由甲方支付(此費用不包含在合同價款內(nèi))。 第四條 甲方義務(wù)
4.1 甲方應(yīng)在開工前 天辦理有關(guān)裝飾裝修的報建手續(xù)。甲方應(yīng)為乙方入場施工創(chuàng)
造
條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
電源; 4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位與鄰里的關(guān)系;
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦
理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督;
4.6 如負(fù)責(zé)材料或設(shè)備的采購,應(yīng)對其質(zhì)量和按期進(jìn)場負(fù)責(zé); 4.7 參與工程的竣工驗收。 第五條 乙方義務(wù)
為工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、
保量的按期完成施工任務(wù),解決有關(guān)承包人負(fù)責(zé)的各項事宜。
防火規(guī)定、施工質(zhì)量驗收規(guī)范,按期保質(zhì)完成工程; 5.3 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境; 5.4 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通; 5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場; 5.6 負(fù)責(zé)施工期間的施工現(xiàn)場和施工人員的各類安全;
5.7 工程竣工未移交給甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。 第六條 工程變更
6.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)
工程費用及工期。
6.2 甲方書面要求工程項目變更,但甲方拒簽書面變更協(xié)議,乙方有權(quán)單方面停工直至甲
方簽定變更協(xié)議后,乙方再行復(fù)工,且工期順延。 第七條 材料的供應(yīng)和驗收
7.1 由甲方提供的材料,設(shè)備,甲方應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場后通知乙方,雙方共同驗收并
辦理交接手續(xù),因施工期間對材料、設(shè)備保管、搬運、使用等不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償;
設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場時通知甲方,并接受甲方驗收
后使用,甲方索要主要材料的質(zhì)保書、合格證等質(zhì)量證明的,乙方有義務(wù)提供。如乙方提供的材料、設(shè)備不符合設(shè)計和施工要求或不符合與甲方約定的標(biāo)準(zhǔn),未經(jīng)甲方同意,禁止乙方使用。
設(shè)備質(zhì)量不合格,應(yīng)及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的,應(yīng)形成書面意見,由此造成的質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)。
7.4 甲方或乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》。 第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方以書面形式確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況;
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費由甲方承擔(dān),工期順延。
停工等,合同工期相應(yīng)順延,并補償乙方由此而引起的經(jīng)濟損失。
8.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,不能按期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工材料費及返工費由乙方承擔(dān),并承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
合同雙方約定本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為
9.1 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:國標(biāo)。 9.2 室內(nèi)空氣質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)為:國標(biāo) 。 第十條 工程驗收和保修
分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行
驗收:
(防水工程驗收; (木工粗裝工程驗收; (油漆及竣工初驗; (7)竣工驗收 。
乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單 通知甲方驗收,
同時提供管線竣工圖等資料。
10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期,在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾
裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件工程保修單)。保修期以竣工驗收
合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。 第十一條 工程款支付方式
11.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提交工程決算書,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。
發(fā)包人接到?jīng)Q算書后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,發(fā)包人即向承包人付清工程尾款。
11.3 發(fā)包人付清工程價款,承包人開具財務(wù)手續(xù),向發(fā)包人辦理移交及發(fā)放工程保修卡。
11.4 發(fā)包人在應(yīng)付款日期不付清款是違約行為,承包人有權(quán)停止施工,并追究違約責(zé)
任。 工程竣工驗收合格未付工程價款時,不得交付使用,其責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
第十二條 違約責(zé)任
法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)
定,受到罰款或給對方造成的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
12.4 甲方未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。
第十三條 安全生產(chǎn)和防火
13.1
施工圖紙或施工說明及施工場地符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道暢通、質(zhì)量合格,施工場地安全管理、施工人員和施工設(shè)備的安全保障等。乙方有義務(wù)對施工圖紙中安全問題進(jìn)行審查,如有安全隱患的,應(yīng)及時提出修改意見,甲方仍堅持的,應(yīng)當(dāng)形成書面意見,其結(jié)果由甲方承擔(dān);乙方未審查或未能提出與安全有關(guān)的意見,施工后所產(chǎn)生的與安全有關(guān)的后果責(zé)任由乙方承擔(dān)。
13.2
乙方應(yīng)加強施工場地安全管理,施工期間所發(fā)生的施工人員和施工設(shè)備的安全以及其它施工場所的安全責(zé)任后果由乙方負(fù)責(zé)。
合同雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,如甲方未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn),堅持改變的,乙方有權(quán)拒絕施工并不承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 合同爭議的解決方式
因本合同所產(chǎn)生的任何爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可申請相關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商
承包人 (甲方):
分包人 (乙方):
甲乙雙方依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),在遵循平等、自愿、互利和誠信的原則下,雙方就嘉定區(qū)博澤項目工程施工事項經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,簽訂本專業(yè)工程承包合同,供雙方共同遵照執(zhí)行
一、專業(yè)分包項目
1.1工程名稱:嘉定區(qū)博澤項目廠房地面工程
1.2工程地點:嘉定區(qū)安亭
鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護(hù)、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護(hù)、切縫、等施工圖紙內(nèi)所標(biāo)明的全部內(nèi)容。
1.4工程工期:30天,
1.4工程數(shù)量:數(shù)量約8000㎡,結(jié)算按實際發(fā)生計算。
鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護(hù)、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護(hù)、切縫等工程。 (附工程內(nèi)容清單)
二、分包方式
甲方將嘉定區(qū)博澤項目廠房地面工程全部分包給乙方,采用勞務(wù)分包方式,單價采用分項單價形式,包括人工費、運輸費、機械費、損耗費、不可預(yù)見費用等所有內(nèi)容。甲方應(yīng)鼎力協(xié)助乙方為完成本分包工程內(nèi)容所做的努力工作。
三、合同文件適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律
工程所在地的地方法規(guī)以及發(fā)包方的規(guī)章制度。
行業(yè)及工程所在地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
3.3其它要求以及總包合同對本項目的要求。
四、甲方責(zé)任
4.1甲方指派蔣慶光為現(xiàn)場項目經(jīng)理,負(fù)責(zé)組建項目辦公室,全面負(fù)責(zé)本單位工程的施工,協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作。
質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。
措施等方面的交底。
質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督,并按規(guī)定及時做好驗收工作。
就餐等問題,并及時對其衛(wèi)生等方面工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
4.6按照合同約定及時支付給乙方工程進(jìn)度款。
五、乙方責(zé)任
保量、按時完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
5.2對本合同承包范圍內(nèi)的施工項目向甲方負(fù)責(zé),全面履行與甲方簽訂合同的全部內(nèi)容,全部施工任務(wù)組織力量自行完成,嚴(yán)禁將合同承包范圍內(nèi)的施工項目轉(zhuǎn)包或再分包,否則承擔(dān)合同所賦予的全部責(zé)任
法規(guī)及甲方與業(yè)主的有關(guān)規(guī)章制度,接受甲方有關(guān)部門的管理、檢查和監(jiān)督,與現(xiàn)場其它單位搞好協(xié)調(diào)配合。
構(gòu)筑物、地下管線的保護(hù)工作,如有損壞,乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失(包括各種罰款)。
清潔。符合工程所在地有關(guān)文明施工的規(guī)定要求。
施工工藝、安全操作規(guī)程及防火規(guī)定。否則承擔(dān)由乙方過失給甲方或第三方造成的一切損失。
中間驗收、交工驗收。
六、工程價款
6.1工程總價款:暫定¥元( ),工程量以現(xiàn)場實際完成工程量為準(zhǔn)。
6.2工程款的支付:按截止每月十五日前完成的工程量進(jìn)行驗工計價。在本合同工程項目全部完成并通過竣工驗收后支付95%。辦理竣工結(jié)算并交齊竣工檔案資料后再支付5%款項。
七、工程期限
執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定,
乙方施工進(jìn)度應(yīng)符合甲方的工期和工程進(jìn)度計劃要求,當(dāng)乙方施工實際進(jìn)度與甲方進(jìn)度計劃不符時,乙方應(yīng)按甲方的要求及時采取補救措施,保證按時完工。如補救無效,乙方達(dá)不到甲方計劃要求,視乙方無按時完工的能力,甲方有權(quán)單方面解除合同,乙方在接到通知5天內(nèi)撤離現(xiàn)場,并相應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。
八、延期動工
執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定
九、工期延誤
執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定
十、工程質(zhì)量
執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定
十一、工程驗收
執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定
十二、安全施工
12.1安全目標(biāo):杜絕死亡和重傷事故,杜絕重大機械和火災(zāi)事故。 12.2乙方應(yīng)建立安全保證體系,成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,由現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長,班組設(shè)立兼職安全員,形成安全管理網(wǎng)絡(luò),制定安全施工責(zé)任制度,明確安全崗位職責(zé),加強安全教育,提高全員的安全意識。認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)守安全規(guī)范,落實安全措施,確保安全施工。
12.3乙方應(yīng)按有關(guān)的規(guī)定,嚴(yán)格采取有效的產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施,在本工程中如發(fā)生事故,應(yīng)立即向甲方報告,重大安全事故按規(guī)定上報有關(guān)部門,雙方約定:一旦發(fā)生安全事故。事故的全部責(zé)任及經(jīng)濟損失(包括各項罰款)由乙方承擔(dān)。
十四、其它
14.1乙方不得以任何理由拖欠民工工資,否則甲方有權(quán)從工程款中扣除民工工資直接發(fā)放給民工。
14.2乙方的民工工資發(fā)放記錄及時上報甲方,在甲方備案。并遵守工程所在地的有關(guān)規(guī)定。
十五、合同份數(shù)
本合同正文兩份,雙方各持一份,副本兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
需方(以下簡稱甲方):_______________
供方(以下簡稱乙方):______________有限公司
甲乙雙方本著平等互助,誠實首信的原則,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內(nèi)容:購買油漆、瓷磚、地板磚
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)
1、乙方必須提供全新的貨物,表面無劃痕,無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,附產(chǎn)品合格證書及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、貨物必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn),做到外觀整潔,標(biāo)識清楚。符合合同約定的質(zhì)量要求。
包換、包退),所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔(dān)、保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)解除合同,并追究其經(jīng)濟責(zé)任、另選供貨商。保修期為乙方所供瓷磚施工后經(jīng)驗收合格之日起________月。
三、交貨時間及總金額
1、交貨時間:簽訂合同十日內(nèi)
2、總金額:_____________元(_______________元伍角整)
保管、裝卸的費用。乙方所供瓷磚包裝標(biāo)準(zhǔn)按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,確保瓷磚不受損壞,并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任,甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收,對產(chǎn)品質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品,甲方有權(quán)拒收,并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、在鋪貼過程中,如需乙方配合,乙方提供各種條件及輔助人員的技術(shù)指導(dǎo),在技術(shù)人員的技術(shù)指導(dǎo)下進(jìn)行輔助安裝及其他工作。
四、付款及交貨方式
1、乙方貨物到場經(jīng)甲方驗收合格后,甲方按定貨價付95%貨款,安裝完成后付清尾款。該合同簽訂后,乙方應(yīng)在10天內(nèi)將貨物送至工地。按總承包合同付款比例和時間向乙方付款。
2、乙方應(yīng)保證各規(guī)格瓷磚為同一色批號。
五、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝,應(yīng)提前通知乙方,雙方可以簽訂書面補充合同作為本合同附件。
乙方責(zé)任:
規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時,乙方應(yīng)在包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題,則甲方有權(quán)解除合同并賠償甲方相應(yīng)的損失,同時由乙方向甲方支付總貨款的10%(比例)的違約金。
2、乙方應(yīng)在合同約定的交貨時間及地點交貨,如果乙方逾期交貨,應(yīng)征得甲方同意,每逾期一日,乙方應(yīng)按總貨款的10%(比例)計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因貨物逾期天數(shù)超過5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方賠償甲方的一切損失及相關(guān)費用并承擔(dān)總貨款10%的違約金。
3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交部分,甲方如需要,應(yīng)照數(shù)補齊,甲方按實際收到材料數(shù)量付款;甲方不需要的,甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的材料款。
六、合同爭議解決方式
在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商,調(diào)解不成的可由濟南市市中區(qū)人民法院解決。
七、合同生效
本合同一式陸份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補充協(xié)議,且有同等效力。
甲方(蓋章):____________________
乙方(蓋章):______________________
委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________
工程項目: 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:_______________________________________
2. 居室規(guī)格:房型___層(式) ___ 室 ___ 廳 __ 廚___衛(wèi) 總計:施工面積______平方米;
3. 施工內(nèi)容:詳見__________________和施工圖。
4. 工程開工日期:___年__月__日 竣工日期:___年__月___日 工程總天數(shù):___ 天
第二條:工程價款
人工費_________________________元;
第三條:質(zhì)量要求規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。
2. 工程驗收標(biāo)準(zhǔn)______________________________________________________。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1. 乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
設(shè)備,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條: 付款
第六條: 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條: 工程驗收
1. 工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。
2. 乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。
第八條: 其他事項
1. 甲方
電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
陳設(shè)物等,須采取必要的 保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2. 乙方
會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2. 指派(姓名) 為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條: 違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補償。
第十條: 爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條: 合同的變更和終止
1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條: 合同生效
補充合同)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
相信《裝飾合同熱門十三篇》一文能讓您有很多收獲!“幼兒教師教育網(wǎng)”是您了解幼師資料,工作計劃的必備網(wǎng)站,請您收藏yjs21.com。同時,編輯還為您精選準(zhǔn)備了裝飾合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
俗話說,凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。在平時的學(xué)習(xí)和工作中,幼兒園教師經(jīng)常會提前準(zhǔn)備一些資料。資料的定義范圍較大,可指代生產(chǎn)資料。參考資料可以促進(jìn)我們的學(xué)習(xí)工作效率的提升。那么,你知道優(yōu)秀的幼師資料是怎樣的呢?經(jīng)過整理,小編為你呈上裝飾公司勞動合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡!甲方 ,___________...
最新更新