居安思危，思則有備，有備無患。當幼兒園教師的工作遇到難題時，我們經常會用提前準備好的資料進行參考。資料一般指生產、生活中閱讀，學習，參考必需的東西。參考資料我們接下來的學習工作才會更加好！你知不知道我們常見的幼師資料有哪些呢？以下是小編收集整理的“承攬合同(模板八篇)”，請在閱讀后，可以繼續(xù)收藏本頁！

承攬合同 篇1

甲方（定作人）：身份證號碼：

住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

二、質量和工期要求

施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15 天內給付。

四、違約責任

重作。

2、由于工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。

六、附則

乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手?。?乙方簽字（手印）： 年月 日 年月 日

承攬合同 篇2

內容如下：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方： (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質：

承攬方施工項目經理： 手機：

承攬方機構地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。

第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數 量 單 價合計

1

2

3

注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產業(yè)務樓施工現場

刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );

5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現場各施工單位間的協(xié)調工作;

4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的

處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年月日

承攬合同 篇3

發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯(lián)系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯(lián)系電話：

乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（ 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （本合同依法解除。

第四條：工期延誤

工程量變化和設計變更； （甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：

承攬合同 篇4

2022承攬合同（條款）.doc是網為大家提供及整理發(fā)布，其中里面內容可閱讀參考學習。承攬合同（條款）.doc能幫助到大家需求和解決方案，看完能有所啟發(fā)及幫到您！內容下載可根據需要自行編輯修改，相關內容可進行關鍵字搜索。

2022承攬合同（條款）.doc正文內容

承攬合同（條款）

定作方： （簡稱甲方）

承攬方： （簡稱乙方）

經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數量 單價 價款或酬金（元）

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

１．產品的質量、包裝、加工方法：

２．原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：

３．履行的期限、地點和方式：

４．驗收標準和方法：

５．結算方式：

６．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（１）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 ％或酬金總額 的違約金。

（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 ％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金 ％的違約金。

７．雙方約定的其它條款：

８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

９．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

１０．本合同一式 份，正本雙方各執(zhí) 份，副本送工商行政管理局所存查。

１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到 年 月 日止。 [url

承攬合同 篇5

甲方：___________

法人代表：___________

乙方：___________

法人代表：___________

甲乙雙方經友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據《_____》以及相關國家法律、法規(guī)，就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議：

一、工程范圍和工作內容

1、工程名稱：

2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。

安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

二、合同工期

本工程項目工期為___日。自20_________年___月___日至20_________年___月___日。

三、工程價款及付款方式

(一)工程價款

以上工程造價共計：___元大寫：肆仟捌佰元整

(二)結算方式

工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。

四、施工要求：

護欄高度65M;立柱為5_________5方鋼，2m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為3_________3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。

五、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經法律途徑解決。

甲方：(簽章)___________

負責人：___________

代理人：___________

___________年___________月___________日

乙方：(簽章)___________

負責人：___________

代理人：___________

___________年___________月___________日

承攬合同 篇6

甲方：_________________廣告裝飾有限責任公司

乙方：_________________

乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬________米，高________米的廣告位廣告布安裝，時間為________年________月________日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的'安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價：________元(人民幣)/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方：________________乙方：________________

簽字(蓋章)：________________簽字(蓋章)：________________

安裝承攬合同6

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發(fā)包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監(jiān)督工程質量。

4.按協(xié)議負責按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協(xié)議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

6.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協(xié)助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

承攬合同 篇7

承攬合同是指一方（即承攬人）根據另一方（即委托人）的請求，承諾在一定時間內完成特定工作的合同。這種合同在商務領域非常常見，它有助于確保委托人的需求得到滿足，并為承攬人提供了商機。在本文中，我們將詳細探討承攬合同的定義、要素、主要內容和重要性。

讓我們來了解一下承攬合同的定義。承攬合同是一種雙方當事人之間的協(xié)議，其中承攬人同意在一定時間內完成委托人要求的任務。這些任務可以是各種各樣的，包括但不限于工程項目、產品制造、營銷活動等。

要了解承攬合同的要素，我們需要考慮以下幾個方面。首先是合同的雙方當事人，即委托人和承攬人。其次是合同的目的和范圍，即委托人要求承攬人完成的具體任務。第三是合同的期限，即完成任務的時間限制。最后是合同的報酬，即承攬人完成任務后所得到的回報。

在具體內容方面，承攬合同中應該包含以下幾個關鍵要素。首先是任務的詳細描述。委托人需要清楚地向承攬人闡述任務的具體要求和期望。這可以包括工程設計圖紙、產品規(guī)格書或市場營銷計劃等。其次是時間安排。承攬合同中應該明確規(guī)定任務的開始和完成日期。同時，應該給予雙方當事人適當的靈活性，以便在特定情況下進行必要的調整。最后是報酬安排。合同中應該明確規(guī)定承攬人在完成任務后應該獲得的酬金或獎勵。這可以是固定的一次性支付、按工作量計算的費用或工作完成后的提成。

承攬合同的重要性體現在多個方面。它為委托人提供了確保任務得到準確執(zhí)行的保證。通過簽訂承攬合同，委托人可以明確表達自己的要求，并設定任務完成的期限。這將使委托人能夠在預期的時間內獲得所需的產品或服務。承攬合同為承攬人提供了商業(yè)機會。承攬人可以接觸到各種各樣的委托項目，并通過完成這些項目來獲得回報。這有助于他們拓展業(yè)務并增加收入。承攬合同有助于雙方當事人建立良好的商業(yè)關系。通過合同，雙方能夠清楚地知道彼此的責任和期望，并相互配合以確保任務成功完成。這將有助于建立信任和合作，并為未來的合作打下基礎。

承攬合同是商業(yè)領域中常見的一種合同形式，它確保了委托人的任務得到準確執(zhí)行，并為承攬人提供商業(yè)機會。它包括任務的詳細描述、時間安排和報酬安排等要素。承攬合同的重要性體現在保證任務的準確完成、為承攬人提供商業(yè)機會以及建立良好的商業(yè)關系等方面。無論是委托人還是承攬人，都應該在簽訂合同前仔細考慮合同的各個方面，以確保雙方的利益得到充分保護。

承攬合同 篇8

合同范本欄目

服裝定作(買賣)合同

合同編號，________________

定作人（買方），_________（甲方）

承攬人（賣方），_________（乙方）

雙方根據民法典、消費者權益保護法等法律法規(guī)，經協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝，

┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

│身長││褲長││服裝名稱│數量│金額│

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│上腰││裙長│││││

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│中腰││腰大│││││

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│下腰││開檔│││││

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│前胸││下檔││合計│││

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│后背││中檔││來料名稱│數量│金額│

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│肩寬││褲角│││││

├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

│過肩││膝蓋│││││

├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

│袖長││腿肚││布樣或式樣│

├────┼─────┼───┼────┤│

│袖口││臀圍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│領大││領高│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│帽大││臺肯│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│前腰積││下乍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

&

感謝您閱讀“幼兒教師教育網”的《承攬合同(模板八篇)》一文，希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了承攬合同專題，希望您能喜歡！